建设工程施工总承包合同书5篇.docx

建设工程施工总承包合同书5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条双方权利和义务

1.甲方负责提供建设工程的施工图纸、设计文件、技术资料等，并负责对设计图纸进行解释。

2.甲方负责办理建设工程的规划许可、施工许可等手续，并承担相关费用。

3.甲方负责提供施工现场的临时水电、施工道路等设施，并承担相关费用。

4.乙方负责按照施工图纸、设计文件和技术资料进行施工，确保工程质量符合约定标准。

5.乙方负责办理施工人员的入场手续、安全教育等事宜，并承担相关费用。

6.乙方负责提供施工所需的机械设备和材料，并承担相关费用。

7.乙方负责在施工过程中遵守安全、环保等法律法规，确保施工符合相关规定。

8.乙方负责在保修期内对工程质量进行保修，确保工程质量符合约定标准。

第三条工程进度和验收

1.乙方应按照甲方提供的施工进度表进行施工，确保按时完成每个阶段的施工任务。

2.甲方应在每个阶段施工完成后进行验收，确保施工质量符合约定标准。

3.如果乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

4.在施工过程中，如遇到特殊原因需要调整施工进度或变更施工图纸的，乙方应及时与甲方协商，并签订书面协议。

第四条合同价款和支付方式

1.本工程采用总价包干的方式，合同总价为人民币[合同总价]元。该总价已包含完成本工程所需的人工、材料、机械和利润等费用。

2.甲方在合同签订后支付合同总价的[支付比例]作为预付款。剩余款项按照施工进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额详见合同附件。

3.如因乙方原因导致工程未能按时完成或施工质量不符合约定标准，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。

第五条违约责任和赔偿损失

1.如因乙方原因导致工程未能按时完成或施工质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.如因甲方原因导致工程未能按时开工或中途停工，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

3.乙方在保修期内未能履行保修义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.双方违反合同约定给对方造成损失的，应当赔偿对方的全部损失。

第六条争议解决和法律适用

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第七条合同生效和终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程的顺利进行。

2.如因不可抗力或其他特殊原因需要终止本合同的，双方应协商并签订书面协议。在协议生效前，双方仍应履行本合同的义务。

3.合同终止后，双方应就已完成的工作进行结算，并确保所有未完成的工作得到妥善处理。结算款项由双方协商确定。

篇2

发包方（简称甲方）：[公司名称]

承包方（简称乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.工期：本工程计划于[开工日期]开工，于[竣工日期]竣工，总工期为[总工期]天。

2.乙方应在计划开工日期前，将施工组织设计、施工方案提交给甲方，并经过甲方同意后，方可开工。

3.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因甲方原因造成停工、窝工；

（2）不可抗力因素。

三、质量与检验

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供质量验收