合同范本格式6篇.docxVIP

合同范本格式6篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

名称：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

名称：_________

地址：_________

联系方式：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行_________（项目名称）的建设工程签订本合同。

#一、工程概况

1.项目名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

#二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

#三、质量标准

1.工程质量标准：_________

2.竣工验收：按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定进行竣工验收。

#四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账，具体账户信息如下：

-开户银行：_________

-账户名称：_________

-账号：_________

#五、双方权利义务

1.甲方权利义务：

-负责办理建设工程的规划、土地等相关手续。

-负责提供建设工程的施工图纸和技术资料。

-负责协调周边关系，确保施工顺利进行。

-负责按照合同约定支付合同价款。

2.乙方权利义务：

-负责按照施工图纸和技术资料进行施工。

-负责确保施工质量符合合同约定。

-负责确保施工工期符合合同约定。

-负责按照合同约定接受竣工验收。

#六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的技术资料，应支付相应的违约金。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定施工或施工质量不符合要求，应支付相应的违约金。

#七、争议解决方式

1.协商解决：首先通过双方协商解决问题。

2.仲裁解决：协商不成的，任何一方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守仲裁裁决结果。仲裁费用由败诉方承担。

3.诉讼解决：仲裁裁决后仍无法解决问题的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。在诉讼期间，双方应继续履行合同义务。诉讼解决方式不影响双方继续履行合同的义务。在诉讼期间，双方应继续履行合同义务。诉讼解决方式不影响双方在诉讼过程中享有的权利。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，及时提供必要证据材料。如果一方不履行配合义务或拒绝提供必要证据材料，将可能影响案件的审理进程和结果。因此，双方应高度重视诉讼过程中的配合与协助工作。同时，在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院的规定，不得进行任何形式的妨碍司法公正的行为。如有违反相关法律法规和法院规定的行为发生，将依法承担相应的法律责任。总之，在争议解决过程中，双方应本着公平、公正、合法、合理原则进行协商、仲裁或诉讼活动，以维护自己的合法权益并促进合同的顺利履行。

篇2

甲方（出让方）：__________________

地址：____________________________

法定代表人：______________________

联系电话：________________________

乙方（受让方）：__________________

地址：____________________________

法定代表人：______________________

联系电话：________________________

鉴于甲方与乙方就__________项目达成合作意向，为明确双方权益，经友好协商，特订立本合同协议。本合同协议旨在明确双方职责、权利和义务，规范双方行为，确保项目顺利进行。

第一条合同目的

双方本着平等互利、合作共赢的原则，通过本次合同协议签订，实现____________项目的合作，共同取得商业成功。

第二条合同范围

1.甲方同意向乙方转让/提供_____