原创力文档- 1、本文档共16页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度包雪项目施工监理合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方联系方式
1.4合同双方地址
2.项目概况
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目工期
2.5项目总投资
3.监理范围
3.1施工前准备
3.2施工过程监理
3.3竣工验收
3.4工程保修
4.监理费用及支付方式
4.1监理费用总额
4.2费用支付方式
4.3费用支付时间
5.监理人员
5.1监理人员资质要求
5.2监理人员配备
5.3监理人员职责
6.施工单位责任
6.1施工单位资质要求
6.2施工单位义务
6.3施工单位违约责任
7.监理单位责任
7.1监理单位资质要求
7.2监理单位义务
7.3监理单位违约责任
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
9.合同生效及终止
9.1合同生效条件
9.2合同终止条件
10.合同附件
10.1附件一：项目概况表
10.2附件二：监理人员名单
10.3附件三：监理费用明细表
11.合同签订及生效日期
11.1合同签订日期
11.2合同生效日期
12.合同变更及解除
12.1合同变更条件
12.2合同解除条件
13.违约责任
13.1违约责任承担方式
13.2违约责任承担期限
14.其他约定事项
14.1合同未尽事宜
14.2合同解释权
14.3合同附件效力
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
（1）甲方：集团有限公司
（2）乙方：工程监理有限公司
1.2合同双方法定代表人
（1）甲方法定代表人：
（2）乙方法定代表人：
1.3合同双方联系方式
1.4合同双方地址
（1）甲方地址：省市区路号
（2）乙方地址：省市区路号
2.项目概况
2.1项目名称
市区道路改造工程
2.2项目地点
省市区
2.3项目规模
道路全长公里，路基宽度米，路面宽度米
2.4项目工期
自合同签订之日起至2025年12月31日止
2.5项目总投资
人民币万元
3.监理范围
3.1施工前准备
（1）审查施工图纸及技术文件
（2）审查施工组织设计及施工方案
（3）审查施工单位的资质及人员配备
3.2施工过程监理
（1）现场巡查及监督
（2）工程质量控制
（3）工程进度控制
（4）工程安全控制
（5）合同管理
3.3竣工验收
（1）组织竣工验收会议
（2）审查竣工验收资料
（3）签署竣工验收报告
3.4工程保修
（1）监督施工单位进行工程保修
（2）协助甲方处理保修期内的问题
4.监理费用及支付方式
4.1监理费用总额
人民币万元
4.2费用支付方式
（1）合同签订后支付监理费用总额的30%
（2）工程进度达到50%时支付监理费用总额的30%
（3）工程进度达到80%时支付监理费用总额的20%
（4）工程竣工验收合格后支付监理费用总额的20%
4.3费用支付时间
（1）每次支付时间在支付条件满足后的10个工作日内
（2）一次支付时间在竣工验收合格后的30个工作日内
5.监理人员
5.1监理人员资质要求
（1）具有国家注册监理工程师资格
（2）具有相关工程领域的专业知识和实践经验
5.2监理人员配备
（1）总监理工程师1名
（2）专业监理工程师3名
（3）监理员2名
5.3监理人员职责
（1）总监理工程师负责全面管理工作
（2）专业监理工程师负责专业领域的监理工作
（3）监理员负责现场巡查及记录工作
6.施工单位责任
6.1施工单位资质要求
具有国家建设行政主管部门核发的相应工程施工资质
6.2施工单位义务
（1）按照施工图纸及技术文件进行施工
（2）确保工程质量、进度、安全
（3）配合监理单位进行监理工作
6.3施工单位违约责任
（1）因施工单位原因导致工程质量不合格，承担返工、修复等费用
（2）因施工单位原因导致工程进度延误，承担违约金
（3）因施工单位原因导致工程安全事故，承担相应责任
8.争议解决
8.1争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。
（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
8.2争议解决机构
（1）双方同意选择省市仲裁委员会作为争议解决的仲裁机构。
（2）仲裁程序将按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则进行。
9.合同生效及终止
9.
文档评论（0）