2025版建筑起重机械安装与拆卸工程工期延误赔偿合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建筑起重机械安装与拆卸工程工期延误赔偿合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同双方

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工期延误赔偿原则

3.1工期延误的定义

3.2工期延误赔偿的计算方法

3.3工期延误赔偿的范围

4.工期延误赔偿责任

4.1施工方责任

4.2业主方责任

4.3第三方责任

5.工期延误赔偿流程

5.1申报程序

5.2审核程序

5.3赔偿支付

6.工期延误赔偿标准

6.1赔偿金额计算标准

6.2赔偿比例

6.3赔偿方式

7.工期延误赔偿争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决期限

8.合同变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3合同变更与解除程序

9.合同履行与监督

9.1施工方义务

9.2业主方义务

9.3监督机构及职责

10.合同终止与清算

10.1合同终止条件

10.2合同清算程序

10.3合同终止后的责任

11.合同附件

11.1附件一：工程进度计划

11.2附件二：工期延误赔偿计算公式

11.3附件三：争议解决机构名单

12.其他约定

12.1违约责任

12.2不可抗力

12.3合同份数及效力

13.合同签订与生效

13.1合同签订方式

13.2合同生效条件

14.合同签署

14.1签署日期

14.2签署人签字

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同名称：《2025版建筑起重机械安装与拆卸工程工期延误赔偿合同》

1.2合同双方

1.2.1甲方：[甲方全称]

1.2.2乙方：[乙方全称]

1.3合同签订日期：[签订日期]

1.4合同有效期：自[生效日期]起至[终止日期]止

第二条工程概况

2.1工程名称：[工程名称]

2.2工程地点：[工程地点]

2.3工程规模：[工程规模]

2.4工程内容：包括但不限于[具体工程内容]

第三条工期延误赔偿原则

3.1工期延误的定义：指因施工方原因导致工程实际完成时间超过合同约定工期的现象。

3.2工期延误赔偿的计算方法：按照实际延误天数乘以每日赔偿金额计算。

3.3工期延误赔偿的范围：包括但不限于工程款、材料费、人工费、机械使用费等。

第四条工期延误赔偿责任

4.1施工方责任：

4.1.1因施工方原因导致工期延误，应承担相应的赔偿责任。

4.1.2施工方应提供延误原因说明及补救措施。

4.2业主方责任：

4.2.1因业主方原因导致工期延误，应承担相应的赔偿责任。

4.2.2业主方应提供延误原因说明及补救措施。

4.3第三方责任：

4.3.1因第三方原因导致工期延误，由第三方承担赔偿责任。

第五条工期延误赔偿流程

5.1申报程序：

5.1.1施工方应在工期延误发生后5个工作日内向业主方提出工期延误申报。

5.1.2业主方应在收到申报后3个工作日内进行审核。

5.2审核程序：

5.2.1业主方应审核施工方提供的延误原因及补救措施。

5.2.2业主方应在审核结束后3个工作日内通知施工方审核结果。

5.3赔偿支付：

5.3.1业主方应在审核确认后5个工作日内支付赔偿款项。

第六条工期延误赔偿标准

6.1赔偿金额计算标准：

6.1.1每日赔偿金额为合同总价款的千分之五。

6.1.2实际延误天数按工作日计算。

6.2赔偿比例：

6.2.1甲方承担30%的赔偿金额。

6.2.2乙方承担70%的赔偿金额。

6.3赔偿方式：

6.3.1赔偿款项通过银行转账支付。

第七条工期延误赔偿争议解决

7.1争议解决方式：

7.1.1双方应友好协商解决争议。

7.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.2争议解决机构：

7.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。

7.3争议解决