建设工程钢筋施工劳务合同5篇.docx

建设工程钢筋施工劳务合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方钢筋施工工程劳务事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：钢筋施工，包括但不限于钢筋加工、安装、焊接等。

二、承包方式

乙方采用包工不包料的方式承包本工程钢筋施工劳务。即乙方负责提供劳务并进行施工，甲方负责提供钢筋材料及其他相关材料。

三、工期要求

乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并达成一致意见。

四、劳务费用及支付方式

1.劳务费用：根据工程实际情况，双方约定劳务费用为每平方米________元。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。工程完工后，经双方验收合格，结算最终劳务费用。

五、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。

2.甲方在工程完工后进行验收，验收标准按照国家相关施工规范和要求执行。如工程质量不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

六、安全施工

乙方应遵守安全施工的有关规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。

七、违约责任

1.若甲方未能按照合同约定提供材料或支付劳务费用，应按日向乙方支付逾期违约金。

2.若乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应按日向甲方支付违约金。

3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________

授权代表：____________________

日期：____________________

乙方（承包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________

授权代表：____________________

日期：____________________

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方钢筋施工劳务事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.承包范围：钢筋施工的全部内容

二、合同工期

开工日期：____年__月__日

竣工日期：____年__月__日

合同工期总日历天数：_____天

具体按照项目部的工期要求及月进度计划组织施工。因下列原因造成工期延误的，经甲方项目部批准确认后工期相应顺延：不可抗力因素；设计变更及业主原因造成的停工等。

三、承包单价及付款方式

本工程采用固定综合单价方式计价，钢筋制作安装承包单价为_____元/吨（含二次结构），此单价包含但不限于人工费、小型工具使用费等内容。每月按实际完成工程量进度支付劳务费，支付比例为已完成合格工程量的XX%，工程竣工验收合格后支付至总劳务费的XX%，余款待主体结构验收合格后一个月内付清。承包单价包含内容见附件一《钢筋施工劳务承包单价表》。付款方式按照项目部制定的资金管理办法支付。若遇劳务工程款延期支付的情况双方协商解决。

篇3

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》