二零二五年度pc吊装劳务分包项目监理合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度pc吊装劳务分包项目监理合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.监理范围

3.1监理内容

3.2监理标准

3.3监理方法

4.监理职责

4.1监理单位职责

4.2分包单位职责

4.3业主单位职责

5.监理费用

5.1监理费用总额

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

6.工程进度与质量

6.1工程进度要求

6.2工程质量要求

6.3工程验收标准

7.监理报告

7.1监理报告内容

7.2监理报告提交时间

7.3监理报告审核

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1合同附件清单

12.2合同附件内容

13.合同签署

13.1合同签署日期

13.2合同签署地点

13.3合同签署人

14.其他约定事项

14.1其他约定事项内容

14.2其他约定事项效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：有限公司

（2）乙方：监理有限公司

1.2合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

市项目PC吊装工程

2.2项目地点

市区街道

2.3项目规模

本工程总建筑面积为平方米，共栋楼。

2.4项目工期

本工程总工期为个月，自合同生效之日起计算。

3.监理范围

3.1监理内容

（1）对PC吊装工程的施工过程进行全程监督；

（2）对施工质量进行检验，确保符合国家及行业相关标准；

（3）对施工安全进行监管，确保施工现场安全；

（4）对施工进度进行跟踪，确保工程按期完成。

3.2监理标准

（1）依据国家及行业标准；

（2）参照甲方提供的施工图纸及设计文件；

（3）参照合同约定。

3.3监理方法

（1）现场巡视；

（2）资料审查；

（3）抽样检验；

（4）召开会议。

4.监理职责

4.1监理单位职责

（1）严格按照合同约定履行监理职责；

（2）确保监理工作的独立性、客观性和公正性；

（3）对监理过程中发现的问题及时向甲方报告。

4.2分包单位职责

（1）按照监理要求进行施工；

（2）配合监理单位完成监理工作；

（3）对施工过程中出现的问题及时整改。

4.3业主单位职责

（1）提供施工图纸及设计文件；

（2）配合监理单位完成监理工作；

（3）对监理过程中发现的问题及时整改。

5.监理费用

5.1监理费用总额

本工程监理费用总额为人民币万元。

5.2费用支付方式

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款人民币万元；

（2）监理工作完成后，甲方支付剩余监理费用人民币万元。

5.3费用支付时间

（1）首付款支付时间：合同签订后个工作日内；

（2）剩余监理费用支付时间：监理工作完成后个工作日内。

6.工程进度与质量

6.1工程进度要求

（1）按照合同约定的工期完成工程；

（2）确保工程按期交付使用。

6.2工程质量要求

（1）确保工程质量达到国家及行业相关标准；

（2）确保工程符合设计要求。

6.3工程验收标准

（1）按照国家及行业相关标准进行验收；

（2）符合设计要求。

8.争议解决

8.1争议解决方式

（1）合同双方在执行过程中发生争议，应友好协商解决；

（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

（1）争议发生后，双方应在接到对方通知之日起个工作日内进行协商；

（2）协商未果的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

8.3争议解决期限

（1）自争议发生之日起个月内，双方未能达成一致意见的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼；

（2）自人民法院受理之日起个月内，人民法院应作出判决。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）一方未按合同约定履行监理职责；

（2）一方未按合同约定支付监理费用；

（3）一方未按合同约定完成工程进度；

（4）一方未按合同约定保证工程质量。

9