二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度办公楼土建劳务施工工期延误补偿合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.工期延误补偿原则

3.1工期延误补偿范围

3.2工期延误补偿标准

3.3工期延误补偿计算方法

4.工期延误补偿流程

4.1报告提交

4.2审核确认

4.3补偿支付

5.工期延误原因认定

5.1合同双方责任认定

5.2自然灾害、不可抗力等因素认定

5.3其他原因认定

6.工期延误补偿争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决期限

6.3争议解决费用

7.合同解除与终止

7.1合同解除条件

7.2合同终止条件

7.3合同解除与终止后的处理

8.违约责任

8.1违约行为认定

8.2违约责任承担

8.3违约责任追究

9.合同生效与解除

9.1合同生效条件

9.2合同解除条件

9.3合同生效与解除后的处理

10.合同附件

10.1附件一：项目合同

10.2附件二：工期延误补偿计算表

10.3附件三：争议解决协议

11.合同签订与生效

11.1合同签订时间

11.2合同生效时间

11.3合同备案

12.合同变更与解除

12.1合同变更条件

12.2合同解除条件

12.3合同变更与解除后的处理

13.合同解除与终止后的处理

13.1合同解除与终止后的债权债务处理

13.2合同解除与终止后的财产返还

13.3合同解除与终止后的争议解决

14.其他约定事项

14.1合同解释

14.2合同争议

14.3合同适用法律

14.4合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：房地产开发有限公司

乙方：YYYY建筑劳务有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

二零二五年度办公楼土建劳务施工项目

2.2项目地点

市区路号

2.3项目规模

总建筑面积：10,000平方米

2.4项目工期

合同工期：自合同签订之日起，共计12个月

3.工期延误补偿原则

3.1工期延误补偿范围

因甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求甲方支付工期延误补偿。

3.2工期延误补偿标准

工期延误补偿按每日每平方米10元人民币计算。

3.3工期延误补偿计算方法

工期延误补偿总额=延误天数×每日每平方米补偿金额×项目总建筑面积

4.工期延误补偿流程

4.1报告提交

乙方在工期延误发生后5日内，向甲方提交工期延误报告。

4.2审核确认

甲方收到乙方提交的工期延误报告后，5日内进行审核确认。

4.3补偿支付

经甲方审核确认的工期延误，甲方应在收到乙方提交的正式发票后15日内支付补偿金。

5.工期延误原因认定

5.1合同双方责任认定

因甲方原因导致的工期延误，甲方承担责任；因乙方原因导致的工期延误，乙方承担责任。

5.2自然灾害、不可抗力等因素认定

因自然灾害、不可抗力等因素导致的工期延误，经双方协商一致，可认定为工期延误。

5.3其他原因认定

其他原因导致的工期延误，由双方协商认定。

6.工期延误补偿争议解决

6.1争议解决方式

本合同争议解决方式为协商；协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

6.2争议解决期限

双方应在争议发生后30日内协商解决。

6.3争议解决费用

争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商分担。

7.合同解除与终止

7.1合同解除条件

（1）一方违反合同约定，经对方催告后30日内仍未改正的；

（2）一方发生破产、解散、被吊销营业执照等情形的。

7.2合同终止条件

（1）合同约定的工期届满，项目验收合格；

（2）合同约定的终止条件成就。

7.3合同解除与终止后的处理

（1）合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同；

（3）合同解除或终止后，双方应按照约定结算剩余款项。

8.违约责任

8.1违约行为认定

（1）甲方未按时支付工程款；

（2）乙方未按时完成工程；

（3）任何一方未履行合同约定的其他义务。

8.2违约责任承担

（1）甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金按每日工程款总额的1%计算；

（2）乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程款总额的1%计算；

（3）因违约造成的损失超过违约金的，还应承担赔偿责任