厂房土建劳务分包合同模板8篇.docxVIP

厂房土建劳务分包合同模板8篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.质量要求：_________

第二条承包方式

乙方采取包工的方式，按照甲方提供的施工图纸、技术要求、工期要求，完成本工程的全部施工任务。乙方在施工中应与其他班组积极协作，保证工期和质量要求。

第三条劳务报酬及支付

1.劳务报酬：根据工程的实际情况，双方协商确定本工程的劳务报酬为_________元。该报酬包括乙方的工资、奖金、津贴等所有费用。

2.支付方式：甲方在开工前向乙方支付劳务报酬的_________%作为预付款。剩余款项根据工程进展情况和验收结果分期支付。具体支付时间和金额由双方协商确定。

第四条违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付劳务报酬或未能提供必要的技术支持和材料供应，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中未能达到甲方的质量要求或未能按时完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或采取其他必要措施。

第五条合同终止与解除

1.合同终止：双方协商同意后，可以终止本合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好自己的设备和材料。甲方应根据合同约定向乙方支付相应的劳务报酬。

2.合同解除：如一方违反合同约定或发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除本合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

第六条争议解决

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理。判决生效后，双方应切实履行判决结果。

第七条合同生效与终止后事宜

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程顺利进行。

2.合同终止后事宜：合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好自己的设备和材料。甲方应根据合同约定向乙方支付相应的劳务报酬。同时，双方应友好协商解决其他相关事宜，确保双方权益得到保障。

第八条其他约定事项

1.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因造成安全事故或人员伤亡，乙方应承担相应的法律责任。

2.文明施工：乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场的整洁、有序。如因乙方原因造成施工现场混乱或环境污染，乙方应承担相应的法律责任。

3.材料管理：乙方应妥善管理甲方提供的材料，确保材料的合理使用和节约使用。如因乙方原因造成材料损失或浪费，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.验收标准和方法：具体验收标准和方法由双方协商确定。验收时，乙方应提供必要的技术资料和施工记录。如验收不合格，乙方应进行整改或采取其他必要措施。

5.保修责任：工程竣工后，乙方应对其施工质量负责保修一年。保修期内如出现质量问题或需要维修的地方，乙方应及时响应并修复。保修期结束后，双方可协商签订新的保修协议。

6.保密义务：双方应对涉及工程的保密信息保密，不得擅自泄露或向第三方披露相关信息。保密义务在合同终止或解除后仍然有效。

7.争议解决条款的法律适用：本合同的争议解决条款适用中华人民共和国法律。如双方在执行合同过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。诉讼费用由败诉方承担。对于仲裁裁决或法院判决由败诉方承担的诉讼费、保全费、执行费等费用以及因此产生的其他费用包括但不限于律师费、差旅费等均由败诉方自行承担。仲裁裁决或法院判决对双方具有法律约束力，双方应切实履行裁决结果。

篇2

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方厂房土建劳