2025年数据中心设备安装与调试服务承包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年数据中心设备安装与调试服务承包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方名称

1.2承包方地址

1.3承包方联系人

1.4承包方联系方式

1.5业主方名称

1.6业主方地址

1.7业主方联系人

1.8业主方联系方式

2.合同标的及范围

2.1合同标的

2.2合同范围

3.合同工期

3.1安装工期

3.2调试工期

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2支付方式

4.3付款节点

5.质量要求

5.1设备质量要求

5.2安装质量要求

5.3调试质量要求

6.技术标准与规范

6.1国家及行业标准

6.2行业规范

6.3企业标准

7.设备安装与调试

7.1安装流程

7.2调试流程

7.3质量检验

8.人员配备与培训

8.1人员配备

8.2培训要求

9.材料供应与保管

9.1材料供应

9.2材料保管

10.违约责任

10.1承包方违约责任

10.2业主方违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

14.1保密条款

14.2不可抗力条款

14.3合同附件

14.4合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方名称：科技有限公司

1.2承包方地址：省市区路号

1.3承包方联系人：

1.5业主方名称：集团有限公司

1.6业主方地址：省市区路号

1.7业主方联系人：

2.合同标的及范围

2.1合同标的：2025年数据中心设备安装与调试服务

2.2合同范围：包括但不限于服务器、存储设备、网络设备、安全设备的安装与调试

3.合同工期

3.1安装工期：自合同生效之日起30天内完成设备安装

3.2调试工期：自设备安装完毕之日起15天内完成调试

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币万元整

4.2支付方式：分三次支付，合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%，设备安装完毕并验收合格后支付合同价款的50%，调试完毕并验收合格后支付合同价款的20%

5.质量要求

5.1设备质量要求：所有设备须符合国家及行业相关标准，并具有合格证明文件

5.2安装质量要求：设备安装必须符合设计规范和施工标准，确保设备安全、稳定运行

5.3调试质量要求：设备调试必须达到设计性能要求，确保设备正常运行

6.技术标准与规范

6.1国家及行业标准：按照GB、YD等国家标准和行业标准执行

6.2行业规范：参照数据中心行业相关规范

6.3企业标准：根据合同要求，制定相应的企业标准

7.设备安装与调试

7.1安装流程：设备到货验收→设备运输至现场→设备开箱检查→设备安装→设备调试→设备验收

7.2调试流程：设备连接测试→系统配置→功能测试→性能测试→故障排查→优化调整

7.3质量检验：在设备安装、调试过程中，进行定期质量检验，确保安装、调试质量符合要求

8.人员配备与培训

8.1人员配备：承包方将配备具有丰富经验的工程师团队，包括但不限于项目经理、安装工程师、调试工程师、技术支持等

8.2培训要求：所有工程师需接受业主方提供的培训，包括设备操作、故障排除、安全规范等，培训合格后方可上岗

9.材料供应与保管

9.1材料供应：所有设备、配件、工具等由承包方负责采购，并在合同约定的时间内送达现场

9.2材料保管：承包方负责现场材料的保管，确保材料安全、完整，防止丢失、损坏

10.违约责任

10.1承包方违约责任：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方需向业主方支付合同总价款的0.5%作为违约金；如因承包方原因导致设备质量不合格，承包方需无偿进行修复或更换，并承担由此产生的所有费用

10.2业主方违约责任：如因业主方原因导致工期延误，业主方需向承包方支付合同总价款的0.5%作为违约金；如因业主方原因导致材料供应延误，业主方需承担由此产生的所有费用

11.争议解决

11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决

11.2争议解决机构：省市仲裁委员会

12.合同解除

12.2合同解除程序：解除合同需提前通知对方，并书面确认解除事宜，解除通知发出后，合同即告终止

13.合同生效与终止