2024年移动通信网络建设合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年移动通信网络建设合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

第二条合同范围

2.1工程内容概述

2.2工程地点

2.3工程时间表

第三条技术规格与标准

3.1移动通信网络技术规格

3.2网络覆盖要求

3.3设备质量标准

第四条工程设计与审批

4.1设计责任分配

4.2设计审批流程

4.3设计变更处理

第五条工程实施与验收

5.1施工单位选择

5.2施工质量监督

5.3工程验收标准

第六条合同价格与支付

6.1合同总价

6.2支付条款

6.3价格调整条件

第七条工期延误

7.1工期延误的责任与处罚

7.2工期延误的协商解决

第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点与机构

9.3法律适用

第十条合同的生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

第十一条保密条款

11.1保密信息范围

11.2保密信息的使用与保护

第十二条知识产权保护

12.1知识产权归属

12.2侵权责任

第十三条不可抗力

13.1不可抗力的定义

13.2不可抗力事件的应对与处理

第十四条其他条款

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同修改与替换

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方名称：中国移动通信集团公司

1.1甲方地址：北京市海淀区复兴路13号

1.2乙方名称：中国电信集团公司

1.2乙方地址：浙江省杭州市滨江区江南大道555号

第二条合同范围

2.1工程内容概述：甲方委托乙方进行2024年移动通信网络建设，包括但不限于基站建设、光纤铺设、设备安装和调试等工作。

2.2工程地点：全国范围内，具体以甲方提供的工程清单为准。

2.3工程时间表：工程计划自2024年1月1日起至2024年12月31日止，乙方应保证工程在合同约定的工期内完成。

第三条技术规格与标准

3.1移动通信网络技术规格：乙方应按照甲方的技术要求进行网络建设，包括但不限于TDLTE、LTEFDD等技术。

3.2网络覆盖要求：乙方应确保网络覆盖范围满足甲方提出的覆盖率和人口覆盖率要求。

3.3设备质量标准：乙方提供的设备应符合国家相关法律法规和通信行业标准，且具有合格证明文件。

第四条工程设计与审批

4.1设计责任分配：乙方负责工程的整体设计，并提交设计方案给甲方审批。

4.2设计审批流程：甲方应在收到乙方设计方案后15个工作日内完成审批，并提出修改意见。

4.3设计变更处理：如因特殊情况需要对设计进行变更，乙方应提前10个工作日向甲方提交变更申请，并经甲方批准后方可实施。

第五条工程实施与验收

5.1施工单位选择：乙方应选择具有相应资质和经验的施工单位进行工程实施。

5.2施工质量监督：乙方应对施工过程进行质量监督，并按期向甲方报告工程进度和质量情况。

5.3工程验收标准：工程验收应按照甲方提供的验收标准进行，验收不合格的工程乙方应负责整改。

第六条合同价格与支付

6.1合同总价：双方协商确定合同总价为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整）。

6.2

支付条款：甲方根据工程进度分阶段支付合同价款，具体支付比例和时间由双方协商确定。

6.3价格调整条件：如遇市场价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

第七条工期延误

7.1工期延误的责任与处罚：如乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[计算方式]。

7.2工期延误的协商解决：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方应协商解决，并可根据实际情况调整工期。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付合同价款，甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：[计算方式]。

8.2乙方违约责任：如乙方未按约定完成工程，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[计算方式]。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

9.2仲裁地点与机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁语言为中文。

9.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十条合同的生效与终止

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之