2024年泥水工程劳务分包协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年泥水工程劳务分包协议书

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1分包方名称

1.2分包方地址

1.3总包方名称

1.4总包方地址

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程量

第三条劳务分包范围

3.1分包内容

3.2分包方式

3.3分包工程的质量标准

第四条合同价款及支付

4.1合同总价

4.2支付方式

4.3支付时间

第五条工期及进度

5.1合同工期

5.2工程进度计划

5.3延期条款

第六条质量管理

6.1质量标准

6.2质量控制

6.3质量问题的处理

第七条安全文明施工

7.1安全生产要求

7.2环境保护要求

7.3文明施工要求

第八条违约责任

8.1分包方违约

8.2总包方违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

9.3争议解决机构

第十条合同的变更和解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

第十一条合同的转让

11.1转让条件

11.2转让程序

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

第十三条辅助条款

13.1合同的生效条件

13.2合同的终止条件

13.3合同的保存要求

第十四条其他条款

14.1法律适用

14.2合同语言

14.3附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.2分包方地址：省市区路号

1.4总包方地址：省市区路号

第二条工程概况

2.1工程名称：小区泥水工程

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程内容：包括但不限于泥水施工、砌体施工、抹灰施工等

2.4工程量：根据工程图纸及工程量清单确定

第三条劳务分包范围

3.1分包内容：泥水工程施工范围内的全部工程

3.2分包方式：包工包料

3.3分包工程的质量标准：符合国家和行业相关质量标准及要求

第四条合同价款及支付

4.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整）

4.2支付方式：银行转账

4.3支付时间：按照工程进度分阶段支付

第五条工期及进度

5.1合同工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，总工期为个月

5.2工程进度计划：按照总包方提供的工程进度计划执行

5.3延期条款：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商解决

第六条质量管理

6.1质量标准：分包工程的质量应符合国家和行业相关质量标准及要求

6.2质量控制：分包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量

6.3质量问题的处理：对于工程质量问题，分包方应负责及时修复并承担相应责任

第七条安全文明施工

7.1

安全生产要求：分包方应严格按照国家安全生产法规和总包方的要求进行施工

7.2环境保护要求：分包方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作

7.3文明施工要求：分包方应遵守施工现场的管理规定，确保施工过程中的文明施工

第八条违约责任

8.1分包方违约：分包方未能按照约定完成工程或未能达到质量标准的，应承担违约责任，向总包方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。

8.2总包方违约：总包方未能按照约定支付工程款项或未能提供施工条件的，应承担违约责任，向分包方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

9.2争议解决地点：争议解决的地点为省市。

9.3争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为市中级人民法院。

第十条合同的变更和解除

10.1合同变更条件：合同的变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。

10.2

合同解除条件：合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。

第十一条合同的转让

11.1转让条件：合同不得转让，除非经双方书面同意。

11.2转让程序：如双方同意转让，应签订书面转让协议，并经双方签字盖章确认。

第十二条保密条款

12.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。

12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

12.3违约责任：违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

第十三条辅助条款

13.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2合同的终止条件：合同终止的条件为工程竣工交付，且分包方无任何违约行为