二零二五年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同标的

2.1道路标线施工项目名称

2.2施工地点

2.3施工内容

3.合同工期

3.1合同工期开始时间

3.2合同工期结束时间

3.3工期延误的定义

4.工期延误赔偿

4.1工期延误赔偿标准

4.2工期延误赔偿计算方法

4.3工期延误赔偿支付方式

5.工期延误原因认定

5.1自然灾害

5.2政府行为

5.3不可抗力

5.4其他原因

6.责任划分

6.1施工方责任

6.2发包方责任

6.3第三方责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.合同解除

8.1合同解除条件

8.2合同解除程序

8.3合同解除后的责任

9.合同生效

9.1合同生效条件

9.2合同生效时间

10.合同变更

10.1合同变更条件

10.2合同变更程序

10.3合同变更后的责任

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

11.3合同终止后的责任

12.合同附件

12.1合同附件清单

12.2合同附件内容

13.合同签署

13.1合同签署时间

13.2合同签署地点

13.3合同签署人员

14.其他约定

14.1合同解释

14.2合同争议

14.3合同附件效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1施工方名称：_______

1.1.2发包方名称：_______

1.2合同双方地址

1.2.1施工方地址：_______

1.2.2发包方地址：_______

1.3合同双方联系方式

1.3.1施工方联系人：_______

1.3.2施工方联系电话：_______

1.3.3发包方联系人：_______

1.3.4发包方联系电话：_______

2.合同标的

2.1道路标线施工项目名称：_______

2.2施工地点：_______

2.3施工内容：包括但不限于道路标线施划、标线材料供应、施工设备租赁等。

3.合同工期

3.1合同工期开始时间：_______

3.2合同工期结束时间：_______

3.3工期延误的定义：指施工方未能按照合同约定的工期完成施工任务。

4.工期延误赔偿

4.1工期延误赔偿标准：按每日_______元计算赔偿金。

4.2工期延误赔偿计算方法：自合同工期结束之日起至实际完成施工之日止，按日赔偿。

4.3工期延误赔偿支付方式：施工方应在收到发包方通知后_______日内支付赔偿金。

5.工期延误原因认定

5.1自然灾害：指地震、洪水、台风等不可抗力因素。

5.2政府行为：指政府发布的政策调整、规划变更等。

5.3不可抗力：指除自然灾害、政府行为外的其他不可预见、不可避免、不可克服的因素。

5.4其他原因：指合同约定的其他原因。

6.责任划分

6.1施工方责任：施工方因自身原因导致工期延误，应承担相应责任。

6.2发包方责任：发包方因提供材料延误、提供施工场地延误等原因导致工期延误，应承担相应责任。

6.3第三方责任：因第三方原因导致工期延误，由第三方承担相应责任。

7.争议解决

7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议。

7.2争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.3争议解决程序：争议发生后，双方应尽快协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.合同解除

8.1合同解除条件

8.1.1施工方严重违约，如未按合同约定完成施工任务，经发包方催告后仍不履行。

8.1.2发包方严重违约，如未按合同约定支付工程款，经施工方催告后仍不履行。

8.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。

8.2合同解除程序

8.2.1双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议。

8.2.2单方解除合同，应提前_______日书面通知对方，并说明解除理由。

8.2.3合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。

8.3合同解除后的责任

8.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算已完成的工程量和已支付的工程款。

8.3.2因解除合同造成的损失，由责任方承担。

9.合同生效

9.1合同生效条件

9.1.1双方签字盖章。

9.1.2合同内容符合