建设工程劳务分包合同瓦工.docVIP

建设工程劳务分包合同瓦工

合同编号：__________

发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方电子邮箱]。

承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方电子邮箱]。

第一章：合同双方

1.1发包方

发包方是本工程的建设单位，负责工程的总体策划、组织、协调和管理等工作。

1.2承包方

承包方是具备相应劳务作业资质的企业，负责按照合同约定提供瓦工劳务作业服务。

第二章：工程概况

2.1工程名称：[具体工程名称]

2.2工程地点：[具体工程地点]

2.3工程内容：本工程所需的瓦工劳务作业，包括但不限于砖砌体砌筑、墙面抹灰、瓷砖铺贴等工作。

第三章：劳务分包范围

承包方负责完成工程图纸范围内的所有瓦工劳务作业内容，具体包括：

按照施工图纸和规范要求进行砖砌体的砌筑，保证砌体的质量和尺寸符合要求。

进行墙面的抹灰工作，保证抹灰层的平整度、垂直度和粘结强度。

完成瓷砖的铺贴工作，包括瓷砖的切割、排版、粘贴等，保证瓷砖铺贴的美观和牢固。

配合其他工种进行施工，如与水电工配合预留孔洞、与木工配合安装门窗等。

第四章：劳务报酬及支付

4.1劳务报酬计价方式

劳务报酬采用固定单价计价方式，单价为[具体单价]元/平方米（建筑面积），按实际完成的工程量进行结算。

4.2劳务报酬支付时间及方式

每月25日，承包方应向发包方提交本月已完成劳务工作量的报表，发包方应在5个工作日内进行审核确认。

发包方应在审核确认后的次月10日前，按照审核确认的劳务工作量的80%向承包方支付劳务报酬。

工程竣工且经发包方验收合格后，发包方应在30日内支付至劳务报酬总额的95%。剩余5%的劳务报酬作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给承包方。

第五章：施工准备与工期

5.1发包方的施工准备

负责提供工程施工所需的场地、道路、水电等基本条件，并保证其满足施工要求。

向承包方提供施工图纸、技术规范等相关资料，并组织进行技术交底。

协调与其他施工单位的关系，为承包方创造良好的施工环境。

5.2承包方的施工准备

组织瓦工队伍及相关施工人员，保证施工人员具备相应的技能和资质。

按照发包方的要求，做好施工前的场地清理、测量放线等准备工作。

准备好施工所需的工具、设备和材料，并保证其质量和数量符合要求。

5.3工期要求及延误处理

本工程的开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[总工期天数]天。

如因发包方原因导致工期延误，经发包方确认后，工期相应顺延。

如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，按照每天[违约金金额]元向发包方支付违约金。

第六章：质量与安全

6.1质量标准

本工程的瓦工劳务作业质量应符合国家和地方相关标准及施工图纸的要求。

砖砌体的砌筑应横平竖直、灰缝饱满、组砌合理，墙面抹灰应平整光滑、无裂缝、无空鼓，瓷砖铺贴应平整牢固、缝隙均匀。

6.2安全责任

承包方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规及发包方的安全管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

承包方应配备必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并保证其有效使用。

如发生安全，承包方应立即采取措施抢救受伤人员，并及时向发包方报告，同时配合发包方进行调查和处理。

第七章：双方一般权利和义务

7.1发包方的权利和义务

有权对承包方的施工过程进行监督和检查，如发觉问题有权要求承包方及时整改。

应按照合同约定及时支付劳务报酬，如未按约定支付，承包方有权停工并要求发包方承担违约责任。

应为承包方提供必要的施工条件和协助，如提供施工图纸、技术交底等。

7.2承包方的权利和义务

有权要求发包方提供必要的施工条件和协助，如提供施工场地、水电等。

应按照合同约定的质量标准和工期要求完成劳务作业，如未达到要求应承担违约责任。

应遵守发包方的施工现场管理规定，如文明施工、环境保护等。

第八章：违约责任

如发包方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向承包方支付违约金。

如承包方未按照合同约定的质量标准和工期要求完成劳务作业，应承担违约责任，发包方有权扣除相应的劳务报酬，并要求承包方赔偿因此造成的损失。

如一方违反合同约定的其他义务，应承担违约责任，给对方造成损失的，应赔偿对方的损失。

第九章：争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十章：其他条款

本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至劳务