二零二五年度水利工程承包山塘合同-@-9.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度水利工程承包山塘合同9

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同主体

1.4合同期限

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程进度

3.承包人义务

3.1工程质量保证

3.2工程进度保证

3.3安全生产责任

3.4环保要求

3.5工程变更处理

4.发包人义务

4.1提供工程条件

4.2支付工程款项

4.3工程验收

4.4工程保修

4.5其他义务

5.工程费用及支付方式

5.1工程费用构成

5.2工程结算

5.3工程支付

5.4逾期付款责任

6.合同变更及解除

6.1合同变更

6.2合同解除

6.3解除后的责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决费用

8.违约责任

8.1承包人违约责任

8.2发包人违约责任

8.3第三方违约责任

9.不可抗力

9.1不可抗力定义

9.2不可抗力处理

9.3不可抗力证明

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的处理

11.法律适用及管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.其他约定

12.1合同附件

12.2合同解释

12.3合同附件效力

13.合同份数及签署

13.1合同份数

13.2合同签署

13.3合同生效日期

14.合同附件清单

14.1附件一：工程图纸

14.2附件二：工程量清单

14.3附件三：合同变更记录

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同主体

1.4合同期限

2.工程概况

2.1工程名称：山塘水利工程

2.2工程地点：市县镇村

2.3工程规模：建设总容量万立方米，有效库容万立方米

2.4工程内容：包括山塘建设、灌溉渠道、排水设施、泵站等

2.5工程进度：自合同签订之日起至2025年12月31日完成

3.承包人义务

3.1工程质量保证：承包人须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家一级标准

3.2工程进度保证：承包人须按照合同约定的进度计划完成工程，如因承包人原因导致工程延期，每延误一天，承包人应向发包人支付违约金元

3.3安全生产责任：承包人须严格执行国家安全生产法律法规，确保施工现场安全生产

3.4环保要求：承包人须遵守国家环保政策，采取有效措施，减少施工过程中的环境污染

3.5工程变更处理：如因设计变更或不可抗力等因素导致工程内容、工程量发生变化，承包人应按照发包人要求进行变更，并承担相应费用

4.发包人义务

4.1提供工程条件：发包人须在合同约定的期限内提供施工场地、施工用水、用电等条件

4.2支付工程款项：发包人须按照合同约定的时间和比例支付工程款项，包括预付款、进度款和竣工结算款

4.3工程验收：发包人须在工程完工后按照合同约定进行验收，并对工程质量、进度、安全等方面进行评估

4.4工程保修：发包人须在工程验收合格后，按照国家规定和合同约定进行保修

4.5其他义务：发包人须按照合同约定承担其他相关义务

5.工程费用及支付方式

5.1工程费用构成：包括直接费、间接费、利润和税金等

5.2工程结算：工程结算按照国家有关规定和合同约定进行

5.3工程支付：工程支付采用按月进度支付方式，每月支付比例为%

5.4逾期付款责任：如发包人逾期支付工程款项，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款违约金元

6.合同变更及解除

6.1合同变更：合同变更须双方协商一致，并以书面形式签订变更协议

6.2合同解除：合同解除须双方协商一致，并以书面形式通知对方，合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜

6.3解除后的责任：合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任

7.争议解决

7.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼

7.2争议解决机构：如双方同意，可委托仲裁委员会仲裁解决合同争议

7.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，如双方均有责任，则按责任比例分担

8.违约责任

8.1承包人违约责任

8.1.1如承包人未按合同约定完成工程，每延误一日，应向发包人支付违约金元。

8.1.2工程质量不符合合同约定，承包人应负责返工、修复，并承担由此产生的全部费用