因甲方原因工期延误 理赔合同范本7篇.docx

因甲方原因工期延误理赔合同范本7篇

篇1

合同编号：XXX

甲方（发包方）：XXX，地址：XXX，联系电话：XXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXX，联系电话：XXX。

鉴于甲方原因工期延误，导致乙方在承包过程中遭受损失，双方经过友好协商，达成以下理赔合同：

一、合同背景

1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》，约定乙方在甲方指定的期限内完成施工任务。

2.因甲方原因，工期延误，导致乙方在承包过程中遭受损失，包括但不限于人员工资、材料损失、设备租赁费用等。

二、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在工期延误情况下的权利义务关系，确保乙方能够顺利履行施工合同，并保障乙方的合法权益。

三、合同条款

1.甲方应支付乙方因工期延误导致的实际损失费用。具体费用包括人员工资、材料损失、设备租赁费用等，以乙方提供的有效票据为准。

2.甲方应在签订合同后XX个工作日内，向乙方支付全部损失费用的XX%作为预付款。剩余款项应在竣工验收合格后XX个工作日内支付完毕。

3.乙方应确保提供的票据真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。如因票据问题导致甲方无法及时支付款项，乙方应承担相应的违约责任。

4.甲方应监督乙方的施工进度，确保施工任务能够按时完成。如因甲方原因导致施工任务无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

5.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和分歧。如协商无果，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合同生效条件及时间

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

五、其他约定事项

1.在合同履行过程中，如需变更合同条款，双方应签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商处理。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（签字/盖章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：XXXX有限公司

乙方：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因导致的工期延误理赔事宜，达成以下协议：

一、理赔事项

因甲方原因导致的工期延误，给乙方造成的经济损失。

二、理赔范围

本合同所称的工期延误，是指甲方未能按照合同约定履行其义务，导致乙方无法按照合同约定的工期完成工程。具体包括但不限于以下情形：

1.甲方未能按时提供施工图纸或设计变更，导致乙方无法按时施工；

2.甲方未能按时支付工程款，导致乙方无法按时采购材料或支付人工费用；

3.甲方未能及时解决施工过程中的问题，导致乙方无法按时完成工程。

三、理赔标准

甲方应按照以下标准向乙方支付工期延误赔偿金：

1.甲方应在实际工期延误之日起十日内向乙方支付赔偿金，赔偿金金额为合同总价的10%；

2.甲方应在支付赔偿金的同时，向乙方提供相应的付款凭证，如银行转账凭证等；

3.若甲方未能按照约定支付赔偿金，则应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

四、理赔程序

1.乙方在发现甲方原因导致的工期延误后，应及时向甲方提出书面报告，说明工期延误的情况、原因及经济损失；

2.甲方在收到乙方的报告后，应及时进行核实，并在十日内作出是否同意支付赔偿金的决定；

3.若甲方同意支付赔偿金，则应按照本合同第三条的规定进行支付；若甲方不同意支付赔偿金，则应书面说明理由。

五、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。若合同期满后双方仍有未了结的理赔事宜，可另行协商签订补充协议；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同中的所有条款均受中华人民共和国法律管辖；

3.双方在执行本合同过程中应遵循诚实信用原则，如有任何争议应友好协商解决；如协商无果，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：XXXX有限公司

法定代表人（签字）：XXXX

乙方（盖章）：XXXX建筑公司

法定代表人（签字）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇3

甲方（全称）：_________