政府与开发商签订开发项目工程合同版本6篇.docx

政府与开发商签订开发项目工程合同版本6篇

篇1

XX市XX区XX棚户区开发项目工程合同

合同编号：[合同编号]

甲方：XX市人民政府

乙方：XX市XX房地产开发有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就XX市XX区XX棚户区开发项目工程达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：XX市XX区XX棚户区开发项目

2.项目地点：XX市XX区XX街道

3.项目规模：总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米

4.项目内容：包括住宅、商业、公共服务设施等建设内容

二、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行项目建设，并对项目全程进行监督和管理。

（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方的工程款项。

（3）甲方有义务协助乙方办理项目相关的审批手续。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

（2）乙方有义务按照合同约定进行项目建设，并对项目的质量和安全负责。

（3）乙方有义务协助甲方办理项目相关的审批手续。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同的总价款为人民币XX元整（￥XX,000,000）。具体价格根据工程量清单和单价确定。

2.支付方式：甲方应按照以下节点支付乙方的工程款项：

（1）基础工程完成并验收合格后，支付合同总价的XX%。

（2）主体工程完成并验收合格后，支付合同总价的XX%。

（3）项目整体竣工验收合格后，支付合同总价的XX%。

（4）项目结算审计完成后，支付合同总价的剩余部分。

3.乙方应在每次收到款项后，向甲方提供正式的发票。

四、工期及进度

1.工期：本项目的建设周期为XX个月，自合同签订之日起开始计算。

2.进度：乙方应每月向甲方提交项目进度报告，包括已完成工程量、存在问题及解决方案等。甲方有权对进度进行监督和管理。

五、质量与验收

1.质量标准：本项目的质量标准应达到国家相关标准和规范的要求。具体标准在合同中详细约定。

2.验收：项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方应签署验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新申请验收。

六、违约责任及赔偿

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付工程款项或未履行其他合同义务，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿金额在合同中详细约定。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定进行项目建设或未履行其他合同义务，应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额在合同中详细约定。

七、不可抗力及免责条款

1.不可抗力：因不可抗力事件导致合同无法按时履行或无法履行的情况，双方可协商解除合同或延期履行合同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会异常事件等。

2.免责条款：因国家政策调整、法律法规变更等不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行的情况，双方可协商解除合同或延期履行合同。具体免责条款在合同中详细约定。

八、争议解决

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为仲裁。如双方协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构在合同中详细约定。仲裁裁决具有最终的法律约束力。

2.争议解决程序：在争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据材料。仲裁机构在受理仲裁申请后，应尽快安排开庭审理并作出裁决。具体仲裁程序在合同中详细约定。仲裁裁决作出后，双方应履行裁决结果并承担相应的法律责任和义务。

篇2

甲方（政府）：_________

乙方（开发商）：_________

鉴于甲方拟对某地区进行土地开发，并希望乙方参与该项目的工程建设，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、项目概述

1.项目名称：_________

2.项目地点：_________

3.项目规模：_________

4.项目计划开工日期：_________

5.项目计划竣工日期：_________

二、合作方式

1.甲方负责提供项目所需土地，并协助乙方办理相关手续。

2.乙方负责项目的规划设计、建设施工及竣工验收等事宜。

3.甲方有权对项目的规划设计、建设施工进行监督，并提出合理建议。

4.乙方需按照甲方要求进行项目调整，确保项目符合甲方要求。

三、工程范围及要求

1.