2025年古建筑修缮工程施工合同6篇.docx

2025年古建筑修缮工程施工合同6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（施工方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本次古建筑修缮工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地址]

3.工程内容：古建筑修缮，包括（根据实际项目填写）屋面修复、墙体维护、木雕翻新、油漆彩绘等。

4.工程期限：自合同签订之日起XX日历天完成。

二、工程质量和验收标准

1.工程质量符合国家现行的古建筑修缮相关质量标准。

2.验收标准按照《古建筑修缮工程质量验收规范》及相关法律法规执行。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]元）。具体细节根据工程清单确定。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并通过验收后支付余款。

四、施工与设计变更

1.乙方应按照甲方提供的施工设计图进行施工，如有设计变更需经甲方同意。

2.因设计变更引起的工程量增减，根据实际调整工程造价。

五、工期延误与违约责任

1.因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需支付甲方合同总造价XX%的违约金。

2.如因不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

六、安全施工与文明施工要求

乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的安全生产和文明施工。

七、保修条款及售后服务

工程竣工后，乙方提供一年的免费保修服务。保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。保修期过后，根据实际需要提供有偿维修服务。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同的生效与变更

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，任何变更须经双方协商一致并书面确认。本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同有效期为工程完工并通过验收后两年。

甲方（业主方）：[甲方名称]乙方（施工方）：[乙方名称]法定代表人（或授权代表）：[甲方法人姓名][乙方法人姓名]（签字盖章）（签字盖章）日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日附件：工程清单及相关施工图纸（以下无正文）（本页为签字页）签订合同注意事项：一、合同条款要清晰明确，避免使用模糊语言，确保双方对合同内容有明确的了解。二、合同中要明确双方的权利和义务，包括工期、质量、价格等关键要素。三、对于涉及知识产权、保密条款等关键内容要有明确规定，确保双方权益得到充分保障。四、在签订合同时，要确保双方都已经充分理解合同内容并同意合同条款。五、合同一式两份，甲乙双方各执一份，确保在履行合同时有法律依据。六、签订合同后，要妥善保管好合同原件及相关文件，以备日后查验。注意事项提醒：在签订合同时请认真阅读合同条款，确保合同内容符合双方意愿并充分了解合同风险。如有任何疑问或需要帮助的地方，请及时咨询法律顾问或专业机构意见。

篇2

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本古建筑修缮工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________古建筑修缮工程。

2.工程地点：_____________________________。

3.工程内容：_____________________________等修缮项目。

二、工程期限

工程开工日期：____年____月____日，工程竣工日期：____年____月____日。如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：因人力不可抗拒因素而延误工期；非乙方原因累计停工超过两天时工期顺延。乙方在竣工日期前未完工的，应承担违约责任。每延误一天，赔付合同价的万分之二作为违约金。违约金上限不超过合同价的百分之五。

三、工程造价及付款方式

本工程总造价为人民币大写______元整（小写______元）。该造价已包括材料费、人工费、机械运输费及其他相关费用等。工程