消防管道改造施工合同7篇.docxVIP

消防管道改造施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方消防管道改造施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对甲方现有的消防管道进行改造，具体包括管道更换、安装、检测等。

二、施工期限

1.本工程计划自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。

2.如有特殊情况，需调整施工期限，应提前通知对方。

三、施工费用及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元整（￥_________）。该造价已包括工程所需的所有费用，具体详见附件一《工程量清单及报价表》。

2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项应在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应开具相应金额的发票。

四、施工内容及要求

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。如甲方未提供施工图纸，乙方应根据相关规范及行业标准进行设计。

2.乙方在施工过程中，应确保施工质量和安全，遵守相关法律法规及行业标准。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合，确保施工顺利进行。

五、验收及保修

1.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。

2.验收时，乙方应提供完整的施工记录、技术资料及验收报告。甲方应根据验收报告及实际情况进行验收。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新提交验收申请。直至验收合格为止。

4.乙方承诺本工程保修期为一年。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付款项的，应按未付金额的日万分之五向乙方支付违约金。同时，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。

2.乙方未按照合同约定完成施工的，应按未完成部分的合同金额的日万分之五向甲方支付违约金。同时，甲方有权要求乙方继续施工或解除合同。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。如因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。如双方无法就争议部分达成一致意见，可依法申请仲裁或提起诉讼。

3.仲裁或诉讼结果出来后，双方应执行仲裁或判决结果。如一方不履行仲裁或判决结果的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

篇2

甲方（发包方）：

名称：XX公司

地址：XX市XX区XX路XX号

联系人：XX

联系电话：XXX-XXXX-XXXX

乙方（承包方）：

名称：XX公司

地址：XX市XX区XX路XX号

联系人：XX

联系电话：XXX-XXXX-XXXX

工程概况：

1.工程名称：消防管道改造工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程内容：对现有的消防管道进行改造，包括管道更换、设备安装等。

合同约定：

1.工程期限：自合同签订之日起，工程期限为XX天。如遇特殊情况，双方协商确定工期。

2.付款方式：甲方按工程进度支付款项，具体支付时间和金额按照双方协商确定的支付计划表执行。

3.质量保证：乙方需保证工程质量符合相关标准和甲方要求，如因质量问题导致的损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

4.安全施工：乙方需确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

5.违约责任：如一方违约，