二零二四年金马片区排水系统整治项目施工合同3篇带眉脚.docx

PAGE1

PAGE1

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

PAGE43

PAGE43

RESUME

RESUME

二零二四年金马片区排水系统整治项目施工合同

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称：二零二四年金马片区排水系统整治项目

1.2项目地点：金马片区

1.3项目内容：排水系统整治

第二条合同主体

2.1发包人：X公司

2.2承包人：X工程公司

第三条合同金额

3.1合同总金额：人民币X万元

第四条合同工期

4.1开工日期：二零二四年X月X日

4.2竣工日期：二零二四年X月X日

第五条工程质量

5.1工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准

PAGE43

PAGE43

第六条付款方式及进度

6.1付款方式：按工程进度分阶段付款

6.2付款进度：完成工程量的%后支付相应的款项

第七条违约责任

7.1发包人违约：未能按照约定时间支付款项，应支付违约金

7.2承包人违约：未能按照约定时间完成工程，应支付违约金

第八条争议解决

8.1合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容

9.2合同解除：因不可抗力或其他无法预见的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同

第十条保密条款

10.1双方应对合同内容、谈判过程及其他与合同有关的保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露

第十一条合同的生效、修改和终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效

PAGE43

PAGE43

11.2合同修改：双方协商一致，可以修改合同

11.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同

第十二条法律适用及争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律

12.2合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼

第十三条其他条款

13.1本合同一式两份，双方各执一份

13.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充

第十四条合同签署日期

14.1本合同于二零二四年X月X日在X地签署

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：二零二四年金马片区排水系统整治项目

1.2项目地点：位于金马片区的指定地点

1.3项目内容：包括但不限于排水系统的改造、清理、修复、重建及其相关辅助工程。

第二条合同主体

PAGE43

PAGE43

2.1发包人：指“金马片区排水系统整治项目”的业主或其合法授权的代表。

2.2承包人：指与发包人签订本合同的具有施工能力的法人或其他组织。

第三条合同金额

3.1合同总金额：人民币【】万元整（大写：【】万元整），币种为人民币。

3.2合同金额的支付将按照工程进度和质量验收结果分阶段进行。

第四条合同工期

4.1开工日期：本合同签订后【】天内。

4.2竣工日期：按照合同约定的工程内容，全部工程应于【】年【】月【】日前竣工。

第五条工程质量

5.1工程质量标准：必须符合国家及行业现行质量标准、规范和验收规定。

5.2质量验收：工程完成后，承包人应负责组织自检，自检合格后通知发包人进行验收。

5.3

PAGE43

PAGE43

质量保修：工程交付使用后，承包人应按照合同约定提供相应的质保服务。

第六条付款方式及进度

6.1付款方式：本合同价款采用按工程进度分阶段付款的方式。

6.2付款进度：工程进度达到合同约定的百分比后，由发包人审核并支付相应款项。

6.3付款条件：每笔付款前，承包人应提供完整的工程进度报告及相应支持文件。

第七条违约责任

7.1发包人违约：发包人未能按照合同约定支付款项，应支付违约金，违约金为应付款项的【】%。

7.2承包人违约：承包人未能按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总金额的【】%。

7.3违约金计算：违约金的计算应自违约行为发生之日起至违约行为结束日止，以每日【】元计算。

第八条争议解决

8.1合同争议：双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。

8.2

PAGE43

PAGE43

协商不成：如果争议在协商后仍无法解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3诉讼地点：本合同的诉讼地点为合同签订地人民法院。

第九条合同的变更和解除

9.1合同变更：合同履行过程中，如果需要对合同内容进行变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2合同解除：在合同履行过程中，如果发生不可抗力或其他无法预见的情