常用版建筑工程工程合同样板8篇.docx

常用版建筑工程工程合同样板8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。

2.如有下列情况，工期相应顺延：

（1）按施工准备规定，因甲方未提供施工场地、设计图纸、资料、设备材料而造成停工。

（2）因甲方未办理相关建设手续、证件及超出预算范围，引起相关职能部门停工。

（3）因甲方原因不能按照合同约定支付款项而影响施工进度。

（4）因不可抗力或重大质量问题，如设计缺陷、材料质量缺陷等导致停工。

（5）因甲方提出变更设计或增加建设内容等。

第三条工程价款与支付

1.本工程总造价为人民币_________元。大写：_________元整。

2.支付方式：银行转账。收款单位：_________；开户行：_________；账号：________。第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供质量检查记录表。隐蔽工程未经甲方代表检查不得进行下一道工序施工。若甲方代表通知后仍不进行检查，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4.工程竣工后，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，乙方应负责修好再进行检验。第六条双方负责事项

1.甲方负责监督乙方施工过程中的质量、进度及安全生产；提供必要的施工图纸、资料及设备安装；协调乙方与其他施工单位的关系；办理相关建设手续和证件；按照合同约定及时支付款项。

2.乙方负责按照合同约定及施工图纸、规范施工；提供必要的劳动力及材料设备；按照安全生产规定采取必要的安全防护措施；妥善保护甲方提供的设备及现场财物；按时向甲方提供质量检查记录表及竣工验收资料。第七条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付款项或提供必要的设计图纸、资料及设备材料，由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。

2.乙方若不能按照合同约定按时按质完成施工任务，由此造成的工期延误和甲方损失由乙方承担。第八条附则

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

3.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。

2.如有特殊情况，需调整合同总工期时，须经双方协商后达成一致意见。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程预付款，预付款金额为合同总造价的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。

3.乙方在竣工验收合格后，向甲方提交结算报告