施工合同协议书范文6篇.docx

施工合同协议书范文6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程加大的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程价款为：_________元。其中：材料费_________元，人工费_________元。具体费用以实际发生并结算为准。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。工程竣工结算后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。具体质量验收标准按照现行施工规范执行。

2.验收方法：由甲方组织有关人员进行竣工验收，并出具验收报告。验收过程中发现问题需要返工的，乙方必须无条件返工。

3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方必须无条件进行返修，并承担全部返修费用。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程价款，每逾期一天，甲方应向乙方支付违约滞纳金。滞纳金的计算方法是：应付未付工程价款乘逾期天数乘万分之XX。

2.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约滞纳金。滞纳金的计算方法是：应付未付工程价款乘逾期天数乘万分之XX。

3.因一方原因使合同无法按时履行或提前终止，违约方应赔偿因此给对方造成的一切损失。

第六条争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签定地法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效后，双方应认真履行判决结果。

3.在诉讼过程中产生的费用由违约方承担。

第七条合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同实施期间，如果双方协商同意终止合同，应共同签署书面协议，明确双方的权利和义务。合同终止后，双方应尽快完成未完成的工作并结算相关费用。

3.合同变更：在合同实施期间，如果一方需要变更合同内容，应与对方协商并取得对方的同意。合同变更应以书面形式进行确认。

4.合同争议：在合同实施期间，如果双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签定地法院提起诉讼。在诉讼过程中产生的费用由违约方承担。

5.合同终止后财产处理：合同终止后，对于未完成的工作和已采购的材料设备，双方应协商确定处理方式。如果双方协商不成，可以通过仲裁或诉讼解决。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中未终止部分的义务。仲裁或诉讼结束后，按照仲裁或判决结果处理相关财产。

6.合同终止后其他事项：合同终止后，双方应尽快完成未完成的工作并结算相关费用。对于已支付的费用，双方应协商确定退款方式。如果协商不成，可以通过仲裁或诉讼解决。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中未终止部分的义务。仲裁或诉讼结束后，按照仲裁或判决结果处理相关事宜。

7.在合同实施过程中产生的其他未尽事宜由双方协商解决或者按照国家相关法律法规处理。如果协商不成或者违反国家法律法规规定时可以向当地有关部门投诉或者寻求法律途径解决争议问题；涉及刑事犯罪问题及时报警处理并依法追究相关责任人员刑事责任及其法律责任！

8.本协议壹式贰份甲乙双方各执壹份具有同等法律效力；本协议的修改和补充应以书面形式进行并由甲乙双方共同签字确认后生效！本协议自双方签字盖章之日起生效！

篇2

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法