围栏施工合同模板.doc

围栏施工协议

协议编号:

工程名称:

发包方（甲方）:

承包方（乙方）:

协议签署日期:

协议签署地点:

围栏施工协议

发包方（甲方）:

承包方（乙方）:赣州汇丰建设工程有限企业

依据《中国协议法》和《建筑工程承包协议条例》遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:

第一条:工程概况

工程名称:昆明市波西米亚小区外围栏更换

工程地点:昆明市滇池路波西米亚小区

工程范围:小区外围栏更换

工程用料:按图纸施工

第二条:施工工期

1、本工程工期自年月日开工,于年月日完工。工期天.因甲方原因或不可抗原因,造成工期延误,经甲方确定,工期顺延。

2、遇下例情况工期可顺延:①连续停水停电达4小时以上;②出现书面停工要求;③出现人力不可抗拒自然原因（以下雨、下雪等）;④非乙方原因造成停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥因为甲方其它原因造成停工（如场地整理未好影响施工等）。基于以上原因造成停工,可按实际影响施工天数顺延。

第三条:工程变更

任何工程变更,均须甲方下达书面《工程变更通知》,由此引发工程变更,按实际发生工程量结算。甲方必需在《工程变更通知》下达三日内,为每一项工程变更签定《工程变更结算单》,作为结算依据之一。

第四条:工程造价及结算方法

1、本工程造价预算（含税）为元,大写。按元/米计算,结算时以完工验收实测数据为准。

2、付款方法:该项目全部施工完成后,经甲方验收合格后付95%,另5%作为工程质量确保金,保修期为一年,保修期满付清余款。

3、乙方需提供发票。

第五条:甲方责任

无条件提供乙方在施工时用水用电。

负责协调施工中乙方与其她方关系。

按时拔付工程款,负担因延期付款而造成一切经济损失。

若施工过程中城管等相关方面严禁施工,则甲方必需按已完工程量成品计价,立刻支付工程款给乙方。

第六条:乙方责任

指定专员为乙方驻工地代表,协调处理乙方责任范围内各项事宜;负责按相关要求组织施工,按期、按质、按量完成施工任务。

服从甲方统一管理,在施工中遵守甲方工地管理制度。

严格实施相关施工规范、安全操作规程、防火安全要求和环境保护要求,严格根据图纸施工,做好各项质量检验统计。

第七条:质保期

质保期一年,在质保期内乙方对工程出现任何质量问题负责,甲方通知后2天内乙方派专员抵达现场维修施工,对于人为损坏及使用不妥造成破坏不负担保修责任。

第八条:安全责任

1、乙方在施工过程中发生非甲方原因造成安全事故,由乙方自行负责,甲方不负担任何责任。

第九条:违约责任

协议签定后,双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约,则违约方除赔偿对方由此造成经济损失外,还须向对方支付工程总造价10%违约金。

本协议推行过程中、发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可协商处理。若协商未果,则提请相关部门调解、仲裁。若仍不能处理问题时,则向工程所在地法院起诉。

第十条:附件

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字、盖章后生效,工程完工验收及结清余款后自动终止。

甲方（盖章）:乙方（盖章）:

法定代表人:法定代表人:

代理人: