2025版数据中心单项工程承包施工协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版数据中心单项工程承包施工协议书

本合同目录一览

1.1合同订立与生效

1.2合同主体

1.3合同标的

1.4工程概况

1.5工程质量与验收

1.6工程进度与工期

1.7工程款项与支付

1.8工程变更与索赔

1.9工程保险与安全

1.10工程保修与维修

1.11违约责任

1.12合同解除与终止

1.13争议解决

1.14合同附件与补充协议

第一部分：合同如下：

第一条合同订立与生效

1.1.1合同双方经友好协商，就本单项工程承包施工事宜达成一致意见，特订立本协议。

1.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.1.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第二条合同主体

2.3双方应具备相应的资质和条件，并按照国家相关法律法规的规定进行工程承包施工。

第三条合同标的

3.1工程名称：[工程名称]。

3.2工程地点：[工程地点]。

3.3工程内容：[工程内容概述，包括但不限于数据中心的建设、设备安装、调试等]。

3.4工程规模：[工程规模，如面积、容量等]。

第四条工程概况

4.1工程质量：本工程应达到国家规定的质量标准，具体质量要求详见工程图纸和施工规范。

4.2.1设计阶段：[设计完成时间]。

4.2.2施工阶段：[施工开始时间]至[施工结束时间]。

4.3工程验收：本工程完工后，双方应按照国家相关法律法规和合同约定进行验收。

第五条工程质量与验收

5.1承包方应严格按照国家相关法律法规、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。

5.2业主方有权对工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

5.3工程验收合格后，双方应签署验收报告，并办理相关手续。

第六条工程进度与工期

6.1本工程总工期为[工期天数]天，自[开工日期]起至[竣工日期]止。

6.2承包方应按照工程进度计划进行施工，如因特殊情况导致工期延误，应提前[提前通知天数]向业主方提出书面申请，并说明原因。

6.3工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

第七条工程款项与支付

7.1工程款项：本工程合同总额为人民币[合同总额]元。

7.2工程款项支付方式：

7.2.1预付款：合同签订后[预付款比例]的款项作为预付款，于[预付款支付日期]前支付。

7.2.2进度款：按工程进度支付，具体支付比例和日期详见附件。

7.2.3结算款：工程验收合格后，业主方应在[结算款支付日期]前支付结算款。

7.3逾期付款责任：业主方逾期支付工程款项，应向承包方支付逾期付款违约金。

第八条工程变更与索赔

8.1工程变更：在施工过程中，如因设计变更、业主方要求、不可抗力等原因导致工程内容、质量要求、进度计划等发生变化，双方应协商一致，签订工程变更协议。

8.2索赔：因不可抗力或业主方原因导致工程停工、延误或增加费用，承包方有权向业主方提出索赔，索赔金额及支付方式应在工程变更协议中明确。

第九条工程保险与安全

9.1承包方应为其施工人员、施工设备等办理相关保险，确保施工安全。

9.2业主方应负责工程现场的消防安全、交通安全等安全管理工作。

9.3发生安全事故，双方应立即采取有效措施，并按照国家相关法律法规和合同约定处理。

第十条工程保修与维修

10.1承包方应按照国家规定和合同约定，对工程进行保修。

10.2保修期限：本工程保修期为[保修期限]年。

10.3保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应负责修复，直至满足保修要求。

第十一条违约责任

11.1双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

11.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。

11.3违约金的具体计算方式和标准详见合同附件。

第十二条合同解除与终止

12.1.1另一方严重违约；

12.1.2出现不可抗力，致使合同无法履行；

12.1.3经双方协商一致解除合同。

12.2合同终止：合同解除后，双方应办理合同终止手续，并按照合同约定处理剩余事宜。

第十三条争议解决

13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

13.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条合同附件与补充协议

14.1.1工程图纸；

14.1.2施工组织设计；

14.1.3进度计划；