2025年度绿色能源电力建设工程施工条件规范合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度绿色能源电力建设工程施工条件规范合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程施工条件

3.1施工现场条件

3.2施工材料设备

3.3施工人员要求

3.4施工进度要求

4.工程施工质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量整改

5.工程安全文明施工要求

5.1安全生产责任制

5.2安全生产措施

5.3文明施工措施

6.合同工期

6.1工期安排

6.2工期延误责任

7.合同价款

7.1合同价款确定方式

7.2合同价款调整

7.3付款方式

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.其他约定

12.1合同附件

12.2合同解释

12.3合同变更

13.合同附件清单

14.合同签署

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：绿色能源电力建设工程有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：省市区路号

乙方地址：省市区路号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx5678

2.工程概况

2.1工程名称

绿色能源电力建设工程

2.2工程地点

省市区镇

2.3工程规模

本工程总建筑面积为平方米，包括栋楼，其中住宅楼栋，商业楼栋。

2.4工程类型

本工程为绿色能源电力建设工程，包括风力发电、太阳能发电等。

3.工程施工条件

3.1施工现场条件

乙方应在甲方提供的施工现场进行施工，确保施工现场的整洁、安全。

3.2施工材料设备

乙方应按照工程设计要求，自行负责采购、运输、安装施工材料及设备。

3.3施工人员要求

乙方应派遣具备相应资质的施工人员，并对其施工行为负责。

3.4施工进度要求

乙方应按照甲方提供的施工进度计划，确保工程按时完工。

4.工程施工质量要求

4.1质量标准

本工程应按照国家有关绿色能源电力建设工程质量标准执行。

4.2质量检验

乙方应自行组织质量检验，并及时向甲方提交质量检验报告。

4.3质量整改

如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。

5.工程安全文明施工要求

5.1安全生产责任制

乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产。

5.2安全生产措施

乙方应制定安全生产措施，并严格执行。

5.3文明施工措施

乙方应采取措施，确保施工现场文明施工，减少对周边环境的影响。

6.合同工期

6.1工期安排

本工程总工期为个月，具体工期安排如下：

土建工程：个月

安装工程：个月

竣工验收：个月

6.2工期延误责任

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双方同意，可约定将争议提交至仲裁委员会仲裁。

9.合同解除

9.1合同解除条件

一方严重违约，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正；

因不可抗力导致合同无法履行；

合同目的无法实现。

9.2合同解除程序

任何一方要求解除合同时，应提前天书面通知对方，并说明解除合同的理由。

10.违约责任

10.1违约情形

未按合同约定履行工程进度；

工程质量不符合合同约定；

未按合同约定支付工程款；

其他违反合同约定的行为。

10.2违约责任承担

违约方应承担违约责任，包括但不限于：

支付违约金；

修复或更换不合格工程；

赔偿因违约造成的损失；

其他违约责任。

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同终止条件

工程按合同约定全部完工并验收合格；

合同解除；

合同约定的其他终止条件。

12.其他约定

12.1合同附件

本合同附件包括但不限于：

工程设计图纸；

施工组织设计；

质量保证书；

安全生产措施。

12.2