建设工程施工合同协议书6篇.docx

建设工程施工合同协议书6篇

篇1

发包方（以下简称甲方）：___________

承包方（以下简称乙方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，就本建设工程施工事宜达成一致意见，特订立本合同协议书如下：

一、工程概况

工程名称：_________________________

工程地点：_________________________

工程规模：_________________________

承包范围和内容：_________________________（具体承包范围和内容需明确描述）

质量标准：符合国家现行规范及施工图纸设计要求。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]算起。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）未办理相关手续；

（2）因甲方原因，导致乙方无法按时进场；

（3）因甲方修改设计图纸，导致乙方无法按时完工；

（4）因不可抗力，导致乙方无法按时完工。

第三条工程质量

1.乙方必须按照设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方应建立健全质量保证体系，制定完备的施工方案，确保工程质量达到标准。

3.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督，并提出改进意见。

4.乙方应积极配合甲方进行质量检查，确保工程质量符合甲方要求。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币[合同价款]元。

2.甲方应按以下方式支付款项：

（1）签订合同后，甲方支付乙方[预付款]元；

（2）乙方完成工程量的[进度款]，甲方支付乙方[进度款]；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方[尾款]。

3.乙方在收款时，应提供合法有效的发票。否则，甲方有权拒绝付款。

4.如因甲方原因导致合同无法按时履行，甲方应支付乙方相应的违约金。

第五条竣工验收及保修

1.竣工验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到通知后[验收时间]天内进行验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。验收不合格时，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

2.保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供[保修期]年的保修服务。保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏或故障，乙方应负责维修或更换。保修期结束后，双方应签署保修期结束报告。

第六条违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未按时交付设计图纸等必要文件，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.如因一方原因导致合同无法按时履行或提前终止，违约方应支付对方相应的违约金。违约金的具体数额应根据双方协商确定。

4.对于其他违约行为，双方应根据实际情况承担相应的违约责任。但违约方应承担的违约责任不得超过因其违约行为给守约方造成的实际损失。

第七条合同终止及争议解决方式

1.合同终止：在本合同履行过程中，如双方协商一致或存在其他法定事由，可以提前终止本合同。合同终止后，双方应就已完成的工作进行结算，并处理相关事宜。

2.争议解决方式：在本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理工作。法院作出的判决或裁定具有法律效力后应立即执行。

篇3

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________