最新民用建设工程设计合同范本5篇.docxVIP

最新民用建设工程设计合同范本5篇

篇1

合同编号：

甲方（发包人）：

乙方（设计人）：

根据《中华人民共和国合同法》及民用建设工程设计管理的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担民用建设工程设计工作，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程内容：

二、设计范围及要求

1.设计范围：本工程的设计范围包括以下几个方面：

（1）建筑设计：包括建筑平面布置、立面设计、剖面设计、室内设计等；

（2）结构设计：包括基础设计、主体结构设计、构件设计等；

（3）设备设计：包括电气设备、给水设备、排水设备、消防设备等；

（4）智能化设计：包括智能化系统规划、智能化设备配置等。

2.设计要求：乙方应根据甲方的需求和工程的实际情况，按照相关法规和规定，进行精心设计，确保设计质量符合以下要求：

（1）符合相关法律法规和规定；

（2）符合甲方的合理需求；

（3）确保工程的安全性和稳定性；

（4）注重工程的实用性和美观性。

三、设计周期及进度安排

1.设计周期：本工程的设计周期为XX天，自合同签订之日起开始计算。

2.进度安排：乙方应根据设计周期和工程的实际情况，制定合理的设计进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对乙方的设计进度进行监督。

四、费用及支付方式

1.设计费用：本工程的设计费用为人民币XX元整（￥XX），包括方案设计、初步设计、施工图设计等方面的费用。具体费用以实际发生为准。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付设计费用：

（1）合同签订后，甲方应支付设计费用的XX%作为预付款；

（2）在设计周期过半时，甲方应支付设计费用的XX%；

（3）在设计周期结束并验收合格后，甲方应支付剩余的设计费用。

五、质量保证及验收标准

1.质量保证：乙方应保证设计质量符合相关法律法规和规定，以及甲方的合理需求。如因乙方设计原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

2.验收标准：本工程的验收标准应按照相关法规和规定执行。甲方有权对乙方的设计成果进行验收，并提出合理的意见和建议。如乙方设计成果不符合验收标准，甲方有权要求乙方进行整改或重新设计。

六、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如因乙方原因导致设计周期延误或设计质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或重新设计，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。如因甲方原因导致设计周期延误或设计质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方进行整改或重新设计，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2.赔偿标准：违约方应根据受损方的实际损失进行赔偿。具体包括直接损失和间接损失两部分。直接损失包括因违约方原因导致受损方额外支付的费用、无法按时完成工程导致的工期延误等；间接损失包括因违约方原因导致受损方无法按时完成工程而导致的合同违约赔偿金、客户索赔等。具体赔偿金额以实际发生为准。

七、争议解决及管辖法院

1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为中华人民共和国境内具有管辖权的人民法院。具体管辖法院根据争议发生地或双方协商确定。如双方未协商确定管辖法院，则按照相关法律规定确定管辖法院。

篇2

甲方（委托人）：________________

注册地：________________

乙方（设计人）：________________设计院

注册地：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行民用建设工程设计工作事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：________________工程。

2.项目地点：________________。

3.项目规模：________________。

4.设计内容：________________。

二、设计服务范围

乙方提供的服务包括但不限于：方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计等相关设计文件和图纸的编制及审查。甲方根据实际需要选择相应的服务内容。具体设计任务清单详见附件一。

三、设计费用及支付方式

1.设计费用计算