建筑工程2024年施工包工协议模板版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程2024年施工包工协议模板版B版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1承包人信息

2.2发包人信息

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量保修

5.工程进度

5.1施工周期

5.2进度计划

5.3延期违约金

6.材料设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产费用

8.劳务管理

8.1劳务队伍

8.2劳务工资

8.3劳务保险

9.变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

11.争议解决

11.1争议方式

11.2仲裁地点

11.3仲裁费用

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同终止条件

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2保密条款

13.3广告宣传

13.4知识产权

14.合同附件

14.1附件一：工程量清单

14.2附件二：图纸及技术要求

14.3附件三：材料设备清单

14.4附件四：付款及结算凭证

14.5附件五：其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。

1.3

工程规模：根据设计文件确定的工程规模，包括建筑面积、建筑高度、建筑层数等。

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。

第二条合同主体

2.1承包人信息：承包人的全称、地址、法定代表人、联系方式等。

2.2发包人信息：发包人的全称、地址、法定代表人、联系方式等。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总价，以人民币表示，精确到元。

3.2价格调整：双方约定价格调整的条件和方式。

3.3预付款：双方约定的预付款金额、支付时间及抵扣方式。

3.4进度付款：双方约定的进度付款的付款周期、付款比例、付款时间等。

3.5竣工结算：双方约定的工程竣工后进行结算的方式、时间等。

第四条工程质量

4.1质量标准：按照国家相关标准和规范执行，如有特殊要求，双方另行约定。

4.2质量监督：双方约定的质量监督机构、监督方式等。

4.3质量保修：双方约定的质量保修期限、保修范围、保修责任等。

第五条工程进度

5.1施工周期：双方约定的工程开工日期至竣工日期的时间段。

5.2进度计划：承包人提交的工程进度计划，包括各阶段的完成时间等。

5.3延期违约金：双方约定的工程延期违约金的计算方式、支付标准等。

第六条材料设备

6.1材料供应：双方约定的材料供应方式、供应时间、质量标准等。

6.2设备供应：双方约定的设备供应方式、供应时间、质量标准等。

6.3材料设备验收：双方约定的材料设备验收的标准、程序等。

第八条劳务管理

8.1劳务队伍：承包人应按合同约定组织具备相应资质的劳务队伍进行施工。

8.2劳务工资：承包人应按时支付劳务人员工资，并依法缴纳社会保险。

8.3劳务保险：承包人应购买工伤保险，并按合同约定承担其他相关保险责任。

第九条变更与解除

9.1合同变更：合同履行过程中，如发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

9.2

合同解除：合同履行过程中，如发生解除，应按照合同约定和法律规定办理。

第十条违约责任

10.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

10.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

第十一条争议解决

11.1争议方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

11.2仲裁地点：双方约定的仲裁地点。

11.3仲裁费用：双方约定的仲裁费用的承担方式和标准。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

12.3合同终止条件：合同履行完