大型数据中心项目2024年劳务分包协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

大型数据中心项目2024年劳务分包协议

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2排除事项

1.3适用法律

2.劳务内容

2.1工作范围

2.2工作量

2.3工作质量标准

3.分包商的义务

3.1施工准备

3.2施工安全

3.3施工质量

3.4材料与设备

3.5人员配备

4.发包人的义务

4.1支付报酬

4.2现场保障

4.3协调与沟通

4.4技术支持与指导

5.合同价格

5.1价格条款

5.2价格调整

5.3支付方式

5.4税务处理

6.工期与进度

6.1施工计划

6.2工期延误

6.3提前完成

7.违约责任

7.1分包商违约

7.2发包人违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁

8.4法律诉讼

9.合同的变更与解除

9.1变更条件

9.2解除条件

9.3变更与解除的程序

10.合同的终止

10.1终止条件

10.2终止程序

10.3终止后的处理

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

12.不可抗力

12.1不可抗力的定义

12.2不可抗力的后果

13.合同的生效、变更与解除

13.1生效条件

13.2生效时间

13.3变更与解除的条件

14.其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的继承

14.3合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1定义与解释

1.2排除事项

除非本协议另有规定，任何与本协议有关的过去的或现在的争议、纠纷或权利主张均不符合本协议的调整范围。

1.3适用法律

本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第二条劳务内容

2.1工作范围

乙方应按照甲方的要求，完成大型数据中心项目的劳务工作，包括但不限于土建施工、设备安装、调试、验收等工作。

2.2工作量

乙方应按照甲方的要求，完成项目范围内的工作量。具体工作量根据项目实际情况另行约定。

2.3工作质量标准

乙方应保证其提供劳务的质量符合国家及行业的有关标准和规范，满足甲方的要求。

第三条分包商的义务

3.1施工准备

乙方应按照甲方的要求，提前完成施工前的准备工作，包括人员、材料、设备的配置和准备工作。

3.2施工安全

乙方应严格按照国家及行业的有关安全标准和规范进行施工，确保施工过程中的人员安全和设施安全。

3.3施工质量

乙方应保证其提供劳务的质量符合国家及行业的有关标准和规范，满足甲方的要求。

3.4材料与设备

乙方应按照甲方的要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量。

3.5人员配备

乙方应按照甲方的要求，配备足够数量的具备相关资质的专业人员，以确保项目的顺利进行。

第四条发包人的义务

4.1支付报酬

甲方应按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付劳务报酬。

4.2现场保障

甲方应对施工现场提供必要的保障，包括场地、水源、电源等。

4.3协调与沟通

甲方应负责项目现场各方的协调与沟通，确保项目的顺利进行。

4.4技术支持与指导

甲方应对乙方在施工过程中遇到的技术问题提供必要的支持和指导。

第五条合同价格

5.1价格条款

本协议的价格为人民币【】（大写：【】元整），包括但不限于劳务费、材料费、设备费等。

5.2价格调整

本协议价格在合同履行期间如有调整，双方应协商确定。

5.3支付方式

甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬。

5.4税务处理

双方应按照国家有关税收法律、法规的规定，自行办理税务手续。

第六条工期与进度

6.1施工计划

乙方应按照甲方的要求，制定施工计划，并报甲方审批。

6.2工期延误

乙方如因特殊情况导致工期延误，应提前向甲方报告，并采取措施尽量减少工期延误。

6.3提前完成

乙方如提前完成项目，应向甲方报告，并按照甲方的要求进行验收。

第八条违约责任

8.1分包商违约

乙方如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延误工期等。

8.2发包人违约

甲方如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失、提前支付报酬等。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决本协议履行过程中发生的争议。

9.2调解解决

如协商不成，双方可向项目所在地的民间调解组织申请调解。

9.3仲裁

如调解不成，任何一方均可向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁。

9.4