简单施工承包协议书5篇.docxVIP

简单施工承包协议书5篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于XXXX年XX月XX日开工。

2.因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方有权要求甲方顺延工期。

3.乙方应在合同工期内完成施工任务，并交付甲方验收。如乙方未能按时完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

第三条工程质量

1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及国家、行业、地方的相关标准。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.若因乙方施工质量问题导致工程交付使用后出现问题，乙方应承担相应的保修责任。

第四条工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币XX元整（￥XX,000,000）。该价款已包含完成本合同第一条第四款所述工程内容所需的一切费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付工程价款的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余款项。具体支付时间和金额详见本合同附件《付款计划表》。

3.乙方应在收到款项后，向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因未能及时提供发票，甲方有权推迟支付款项。

第五条竣工验收及保修

1.工程竣工验收应按《建设工程质量管理条例》及相关规定进行。甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后，组织相关人员进行验收。

2.验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》。如验收过程中发现问题，乙方应及时进行整改。

3.保修期自竣工验收之日起算，一般为一年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程出现问题，乙方应承担相应的保修责任。保修期满后，双方应签署《保修期满报告》。

第六条违约责任及赔偿损失

1.若因甲方原因未能按时支付工程价款，甲方应自逾期之日起按日向乙方支付逾期付款违约金。违约金的具体数额为逾期支付款项的万分之一。若甲方逾期付款超过XX个工作日，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。

2.若因乙方原因未能按时完成施工任务或者施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

3.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议部分的条款。

4.甲方和乙方在履行合同过程中违反本合同规定应承担的违约责任及赔偿损失包括但不限于以下几个方面：因违约所造成的全部损失、因违约所造成的额外成本、因违约所造成的信誉损害等。违约方应承担赔偿责任并支付违约金。违约金的具体数额为合同总金额的XX%。同时，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任及赔偿损失。若违约方未能按时履行赔偿责任或者违约金的支付义务，守约方有权向法院申请强制执行。在申请强制执行过程中所产生的全部费用均由违约方承担。具体费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.合同工期：XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。

2.甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工措施而增加的费用。

第三条工程质量

1.工程质量应达到约定的质量标准，质量评定应执行《建设工程质量管理规定》。

2.乙方应建立质量检查制度，配备质量管理人员，加强施工质量的全员管理。

3.乙方应严格遵守甲方和监理单位的质量监督，做好施工记录，及时向甲方和监理单位提出质量验收申请。

第四条合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XXXX元整。大写：XXXX元整。

2.支付方式：银行转账。

第五条安全施工

1.乙方应按安全施工