工程施工劳务合同(知识研究版本).pdf

合同编号:

工程施工劳务合同

签约地址:

年月日

发包方:(以下称甲方)

承包方:(以下称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同

条例》及国家有关法法规和政策的规定，池塘光伏电站项目中

子项成品组装支架和光伏板安装施工项目（以下简称本工程），经双

方友好协商，签订如下协议。

工程概况

一工程名称:

二工程地点:

三施工范围:成品组件安装（支架和光伏板）

四工程工期：

五施工方式:按照甲方提供的图纸安装。

付款方式及价款金额

付款方式;按照每个池塘完成验收合格100%结算。

综合单价：一组含10根柱子、52块板(型号580)及支架。

单价一组1600元（人民币）结算，本合同施行不含税价格。

工程结算及支付

甲方只对乙方合同签约人或委托授权人结算。

每个池塘完工天内验收并在天内支付。

工程变更

在施工中出现变更，须甲方提供方案方可施工。如果增加额外工

作量，双方核算定价，甲方须支付增加的费用。

安全施工

乙方进场应对施工人员进行安全思想教育、制定安全措施，施工

人员现场需佩戴安全帽和安全带。乙方人员不得酒后作业，不得聚众

闹事，发现将严厉处罚。因个人原因造成的安全责任事故，由个人全

权承担。施工中出现原始损坏光伏板的情况，要及时拍照上报，便于

更换。一旦出现人为恶意损坏光伏板等其它材料，由当事人承担全部

责任并等价赔偿。

工程验收

一按照技术交底要求施工，按照设计图纸标准把控。

二隐蔽工程做到合格隐蔽。

三电站子项组件（支架及光伏板）验收标准如下：

违约责任

乙方责任:

一乙方在施工中存在质量问题须立即限期整改，多次整改仍不达标，

甲方有权自行整改，所需费用由乙方工程款扣除。

二乙方不能以任何形式恶意诋毁甲方名誉，如因乙方原因造成甲方

名誉受损，甲方有权终止合同，同时保留对乙方追责的权利。

三乙方因施工能力等因素，无法保证施工质量和进度，甲方有权规

劝并终止合同离场。如乙方未听劝告拒绝离场所造成的工期延误、材

料损耗，甲方有权在剩余工程款中扣除或向乙方索要。

甲方责任:

一甲方负责沟通总包方一切事宜，移交设计图纸进行技术交底工作。

二甲方确保施工场地的正常施工，保证成品组件的及时到位，避免

出现窝工。由于甲方原因造成施工队无法施工出现窝工，应给与施工

队合理的补偿。

三甲方须配合乙方解决施工中所遇到的问题，在施工中及时纠正不

合理的部件安装问题。

四甲方及时对乙方按照约定所完成的工程量进行验收并给出验收结

果并支付工程款，

其它

一乙方人员食宿自理，携带必备随身工具及劳保用品，保险由施工

队自行购买。

二甲乙双方商定，施工人员进场后，甲方预支一定的生活费用。

三政府行为、恶劣天气、不可抗拒等因素，工期顺延，在一定时期

内不能正常复工，双方协商将剩余工程量所未付款项全部结清，暂时

离场等候通知。

四本合同未尽事宜，根据国家相关法律法规，结合本工程的具体情

况，双方签订补充协议。

本合同发生纠纷时，双方协商解决，如有分歧向当地人民法院起诉。

本合同一式两份，双方各执一份

甲方盖章:乙方盖章:

年月日年月日