二零二四年度青海光伏发电站建设项目施工合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度青海光伏发电站建设项目施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1项目名称

1.2合同双方名称及法定代表人

1.3合同签订日期

1.4合同生效日期

1.5合同期限

2.项目概况

2.1项目地点

2.2项目规模

2.3项目总投资

2.4项目工期

2.5项目质量标准

3.项目范围及内容

3.1工程量清单

3.2施工图纸及技术要求

3.3施工方案及施工组织设计

3.4施工材料及设备

3.5施工现场管理

4.施工进度计划

4.1施工阶段划分

4.2进度计划安排

4.3进度保证措施

4.4进度调整及延误处理

5.施工质量保证

5.1质量管理体系

5.2质量检测与验收

5.3质量事故处理

5.4质量保证期

6.施工安全与环保

6.1安全生产责任制

6.2安全防护措施

6.3环保措施

6.4事故处理与报告

7.施工合同价格及支付

7.1合同价格构成

7.2价格调整

7.3支付方式及时间

7.4拖欠支付处理

8.合同变更及解除

8.1变更条件及程序

8.2解除条件及程序

8.3变更及解除后的处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3解除及终止后的处理

11.违约责任

11.1违约责任承担方式

11.2违约赔偿标准

11.3违约金计算

12.不可抗力

12.1不可抗力事件范围

12.2不可抗力事件处理

12.3不可抗力事件解除

13.合同附件

13.1设计文件

13.2施工图纸

13.3工程量清单

13.4技术规范

13.5其他相关文件

14.合同签订与生效

14.1合同签订

14.2合同生效

14.3合同备案

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1项目名称：二零二四年度青海光伏发电站建设项目

1.2合同双方名称及法定代表人

1.2.1甲方：青海新能源有限公司

1.2.2法定代表人：

1.2.3乙方：建筑集团有限公司

1.2.4法定代表人：

1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同生效日期：合同签订之日起生效

1.5合同期限：自合同生效之日起至2026年12月31日

2.项目概况

2.1项目地点：青海省市县

2.2项目规模：100MW

2.3项目总投资：5亿元

2.4项目工期：24个月

2.5项目质量标准：符合国家及行业相关标准，达到优质工程等级

3.项目范围及内容

3.1工程量清单：详见附件1

3.2施工图纸及技术要求：详见附件2

3.3施工方案及施工组织设计：详见附件3

3.4施工材料及设备：详见附件4

3.5施工现场管理：详见附件5

4.施工进度计划

4.1施工阶段划分：

4.1.1设计阶段：2024年1月1日至2024年3月31日

4.1.2施工阶段：2024年4月1日至2026年12月31日

4.2进度计划安排：详见附件6

4.3进度保证措施：详见附件7

4.4进度调整及延误处理：详见附件8

5.施工质量保证

5.1质量管理体系：详见附件9

5.2质量检测与验收：详见附件10

5.3质量事故处理：详见附件11

5.4质量保证期：自竣工验收合格之日起5年

6.施工安全与环保

6.1安全生产责任制：详见附件12

6.2安全防护措施：详见附件13

6.3环保措施：详见附件14

6.4事故处理与报告：详见附件15

8.合同变更及解除

8.1变更条件及程序

8.1.1变更条件：因不可抗力、政策调整、合同双方协商一致等原因需变更合同内容。

8.1.2变更程序：双方应书面提出变更申请，经协商一致后签订变更协议，作为合同附件。

8.2解除条件及程序

8.2.1解除条件：合同一方严重违约或发生不可抗力导致合同无法履行。

8.2.2解除程序：违约方应书面通知对方，并说明解除原因，双方协商确定解除事宜。

8.3变更及解除后的处理

8.3.1变更后的处理：变更协议生效后，双方应按照变更后的条款履行合同义务。

8.3.2解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定结算已发生费用，并处理剩余工程。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。

9.2争议解决机构

9.2.1争议解决机构：青海省市仲裁委员会