商品房劳务合同范本9篇.docxVIP

商品房劳务合同范本9篇

篇1

甲方（开发商）：_________

乙方（劳务方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方提供商品房劳务服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、劳务服务内容

1.乙方提供商品房建设过程中的劳务服务，包括但不限于以下内容：

（1）房屋建设：根据甲方提供的图纸和要求，负责房屋建设过程中的劳务服务，确保工程质量符合相关标准和要求。

（2）装修装饰：根据甲方提供的装修方案，负责房屋装修装饰过程中的劳务服务，确保装修质量符合相关标准和要求。

（3）设备安装：根据甲方提供的设备清单和安装要求，负责设备的安装和调试，确保设备正常运行和使用。

2.乙方应提供足够数量的合格劳务人员，确保工程的顺利进行。同时，乙方应负责对劳务人员进行安全培训和教育，确保劳务人员的安全意识和操作技能符合工程要求。

三、劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬：根据乙方提供的劳务服务内容和工程量，双方协商确定劳务报酬为_________元。该报酬已包含乙方的全部成本、税费和利润。

2.支付方式：甲方在签订合同后向乙方支付劳务报酬的50%。剩余50%的劳务报酬在乙方完成全部劳务服务并经甲方验收合格后支付。具体支付时间和方式由双方协商确定。

四、违约责任

1.甲方如未按时支付劳务报酬或未提供必要的支持和协助，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付应付款项并赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按时完成劳务服务或服务质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的损失赔偿责任。

五、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中涉及的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。同时，双方应尊重法院判决结果，并履行相应的义务。

六、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程的顺利进行。

2.在合同有效期内，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应提前与对方协商并达成一致意见。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保工程的顺利进行和双方权益得到保障。

七、其他事项

1.双方应对合同内容保密，不得向第三方透露相关信息。同时，双方应妥善保管与合同相关的文件和资料，确保合同的顺利实施。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（开发商）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

联系方式：_________

邮箱：_________

地址：_________

电话：_________

银行及账号：_________

乙方（劳务方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

联系方式：_________

邮箱：_________

地址：_________

电话：_________

银行及账号：_________

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的劳务用工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包方式：_________

二、工期

1.乙方接到甲方通知后组织人员进场，工期按甲方施工进度要求。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因甲方原因，如设计变更、资金不到位等造成工期延误。

（2）因不可抗力因素，如恶劣天气、地震等自然灾害造成工期延误。

三、劳务费用及支付方式

1.