加油站改造施工合同模板.docVIP

加油站改造施工协议

油气（）字0007

发包人（全称）:（甲方）

承包人（全称）:（乙方）

依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其她相关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,双方就下列建设工程施工事项协商一致,签订本协议。

第一条工程概况

工程名称:。

工程地点:

第二条发包方法、协议价款及承包范围

2.1发包方法:全包

2.2协议价款:预估价（已扣除甲方提供设备及配件）。

人民币大写:（￥元）

2.3承包范围:S/F双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵安装调试、防静电带安装。（卸油密闭箱体,集液井不在本预算内）

第三条双方约定工程量确定表等文件作为本协议附件,并含有法律效力。

第四条协议价款支付:双方约定,工程开工前支付协议总价款30%,工程完工后甲方支付协议总价款50%,在甲方向乙方交付相关经营资料（包含油气回收检测汇报）当日,乙方将剩下工程款一次性支付给甲方。

4.1付款采取银行转账或电汇。（依据甲方实际情况确定）

第五条甲、乙双方责任和义务

5.2.1乙方必需拥有对应资质,相关材料办理施工手续,发生一切费用由乙方负责。

5.2.2负责地方关系及施工现场周围环境协调,如因地方关系等处理不妥造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方负担责任。

5.2.3乙方在施工过程中拆队材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放。方可验收。

5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。

5.2.5乙方必需给其全部些人员配置显著标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。

5.2.6在每个单位工程拆除前,乙方应提前4小时将拆除方法、时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。。

5.2.7除因为法律或实际上不可能继续推行协议义务情况外,乙方应严格按协议要求实施,达成使甲方满意程度。乙方应严格遵守与实施甲方指令,应服从甲方在施工现场统一管理,根据甲方布署进行拆除工作,不得野蛮施工。

5.2.8拆除中对甲方指定水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设及管线隔离点,应采取专题防护隔离方法,并报甲方进行立案。不然,因乙方责任造成一切损失,乙方应负全额赔偿责任。

5.2.9施工时发觉不明障碍物或者不明管线等,施工单位应该立刻暂停施工,采取必需应急方法,并立刻向甲方汇报,经甲方处理完成后方可恢复施工。不然,因乙方责任造成甲方损失,乙方应负全额赔偿责任。

第六条违约责任

6.1乙方未完全推行协议,乙方应无条件返工,由此造成工料损失由乙方负担,或因乙方原因发生其它使协议无法推行行为,乙方应负担违约责任。

6.2除非双方协议将协议终止或因一方违约协议无法推行,违约方负担违约责任后应继续推行协议。

6.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另一方支付违约金。

6.4因乙方施工、保管不善造成自有及拆除设备和材料丢失、毁损,由乙方负全部责任。

6.5争议处理措施:甲乙双方推行协议时发生争议,双方应协商处理,如协商不成,任何一方均要可向法院提起诉讼。

第七条协议生效、变更、中止和终止

7.1本协议一经生效,协议双方均不得私自对本协议内容（包含附件）作任何单方修改。但任何一方均能够对协议内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充提议。该项提议应以书面形式通知对方并经双方签字确定。

7.2假如乙方违约行为在本协议其它条款中有明确要求,则按相关条款处理。

7.3在协议实施过程中,若因国家计划调整或不可抗力原因而引发本协议无法正常实施时,乙方或甲方能够向对方提出中止实施协议或修改协议相关条款提议,与之相关事宜双方协商办理。

7.4本协议经双方签字盖章后开始生效。

第八条其它

8.1本协议所包含附件,是本协议不可分割一部分,含有相同法律效力。

8.2本协议列明了双方责任、义务、赔偿和补救条款。任何一方不负担本协议要求以外责任、义务、赔偿和补救。

8.3双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本协议项下部分或全部权利或义务转让给第三方。

8.4本协议一式肆份,甲乙双方各执两份,未尽事宜双方另行商议。

甲方（公章）:乙方（公章）:

地址:地址:

法定代理人:法定代理人:

委托代理人: