板房搭建施工合同 .pdfVIP

板房搭建施工合同--第1页

板房搭建施工合同

合同编号：_______

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，

甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行板房搭建

施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程内容：乙方根据甲方的要求，负责板房的搭建、安装、调试及验收等工作。

第二条合同价格

2.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2价格构成：包括板房的设计、材料采购、施工、安装、调试、验收等全部费用。

2.3支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；

（2）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的70%工程款。

第三条工程质量

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行板房的搭建，确保工程质量。

3.2乙方应保证所提供的材料质量合格，并承担因材料质量问题造成的损失。

3.3工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，确保工程符合设计要求和合同

约定。

第四条工程进度

板房搭建施工合同--第1页

板房搭建施工合同--第2页

4.1乙方应按照双方约定的工期完成工程的搭建和安装工作。

4.2乙方应提前通知甲方工程进度情况，如需延期，应提前向甲方提出申请，并征

得甲方同意。

第五条施工安全

5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保

施工安全。

5.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡和财产损失。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违

约金计算方式为：违约金=工程总价×0.05%×逾期天数。

6.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因此产生

的费用。

6.3若乙方擅自停工、窝工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的

违约金。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以

向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全

部款项之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

签订日期：_______年_______月_______日

（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修

改。）

板房搭建施工合同--第2页