北京市公路工程劳务分包合同范本7篇.docx

北京市公路工程劳务分包合同范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就本工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、劳务分包内容

1.承包人应按照发包人的要求，提供合格的施工人员，完成本合同约定的施工任务。

2.劳务分包包括但不限于以下内容：

（1）施工人员的招募、培训和管理；

（2）施工设备的准备和维护；

（3）施工场地的管理和维护；

（4）施工质量的监督和管理。

三、合同工期

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期为[合同工期]天。承包人应在合同工期内完成施工任务。

四、质量标准

1.承包人应严格按照国家及北京市的相关施工规范和质量标准进行施工。

2.发包人有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。承包人应积极配合改进，确保施工质量符合要求。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款为[合同价款]元。承包人应在签订合同后，按照合同约定向发包人支付合同价款。

2.支付方式：银行转账。具体账户信息如下：

（1）开户行：[开户行名称]

（2）账户名：[账户名]

（3）账号：[账号]

3.承包人在完成施工任务后，应向发包人提交结算资料。发包人在收到结算资料后，应按照合同约定进行结算审核。审核通过后，发包人应向承包人支付结算价款。

六、违约责任

1.承包人如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

2.发包人如未按照合同约定向承包人支付合同价款或结算价款，应承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的全部损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方均不承担违约责任。但应及时沟通协商，共同解决问题。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体方式如下：

（1）仲裁：双方同意将争议提交至[仲裁委员会名称]进行仲裁。仲裁裁决具有最终的法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）诉讼：双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。诉讼费用由败诉方承担。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。判决结果具有最终的法律约束力。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

签订时间：XXXX年XX月XX日

签订地点：北京市[具体区、县]

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包方式：劳务分包

二、工期

1.开始工作日期：XXXX年XX月XX日

2.结束工作日期：XXXX年XX月XX日

3.总工期：XX天

三、质量

1.工程质量标准：优良

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行劳务作业，并接受甲方代表的监督检查。

3.乙方应按工程进度定期向甲方代表报告劳务作业进度和工程质量情况。

四、价格及支付方式

1.劳务分包单价：[具体单价]元/平方米（或米、件等）

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：每月XX日支付上月劳务费用

4.乙方需提供相应的发票或收据。

五、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全施工要求进行劳务作业，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

2.乙方需为劳务人员配备必要的安全防护用品，并教育劳务人员自觉遵守安全操作规程。

3.乙方应建立安全施工管理制度，制定安全技术措施，并认真实施。

4.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任和损失。

六、文明施工

1.乙方应遵守北京市有关文明施工的规定，保持施工现场整洁有序。

2.乙方应按规定处理施工垃圾，确保施工现场环境干净卫生。

3.乙方应教育劳务人员注意个人卫生，穿戴整洁的工作服，并保持工作区域整洁。