标准建设工程合同范本9篇.docxVIP

标准建设工程合同范本9篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方不能按期供图或所需材料不能保证而被迫停工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总造价为人民币_________元。大写：_________。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的_________%；乙方完成工程总进度的一半时，甲方再支付乙方合同总造价的_________%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总造价的剩余款项。

第四条甲方责任

1.甲方负责办理有关建设手续，协调各方面的关系；负责提供设计所需的原始资料，如水文、地质等第一手资料。

2.甲方负责委托有相应资质的单位进行设计、监理等项工作。负责审查设计、监理等单位的工作成果。

3.甲方负责按照合同约定及时支付工程款项。

4.甲方负责竣工验收的组织工作。

第五条乙方责任

1.乙方负责按照合同约定组织施工，确保工程质量符合规定要求。

2.乙方负责按照合同约定及时交付工程，并确保在保修期内承担保修责任。

3.乙方负责在工程施工过程中遵守安全、环保等法律法规，确保施工符合相关规定。

4.乙方负责按照甲方要求提交有关资料，并配合甲方进行竣工验收的组织工作。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总造价的万分之五的违约金。

2.乙方若不能按照合同约定交付工程，每逾期一天，需向甲方支付合同总造价的万分之五的违约金。同时，乙方需赔偿因逾期交付给甲方造成的全部损失。

3.如果因乙方原因导致的工程质量不符合规定要求，乙方需承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.甲方若违反合同约定，擅自更改设计或要求乙方提前交付工程，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

5.乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程，如有违章操作导致的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任。

6.如因不可抗力导致工程无法按时完成或造成损失，双方均不承担违约责任，但需相互协商解决方案。

第七条争议解决方式

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。对于争议中的事项双方应协商解决方案，不能影响整个合同的执行。如争议导致合同无法执行或需要终止时，双方应共同协商解决方案并达成书面协议。

3.在争议解决期间，乙方不得擅自停工或擅自撤离施工场地。如擅自停工或撤离施工场地，由此造成的损失由乙方承担。同时，甲方有权要求乙方在合理期限内恢复施工或重新进场施工。如果乙方拒绝恢复施工或重新进场施工，甲方有权委托其他施工单位代为施工或自行组织施工，由此产生的额外费用由乙方承担。

4.对于争议解决过程中涉及的保密事项双方应严格保密不得泄露出去影响公司的形象和利益。同时双方也应积极配合法院的调查取证工作以便尽快解决争议恢复合同的正常执行。

5.如果争议经过协商或诉讼仍无法得到解决时双方应考虑通过调解、仲裁或其他合法途径寻求解决方案。在调解、仲裁或其他合法途径中双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款并积极配合相关机构的工作以便尽快解决争议恢复合同的正常执行。

篇2

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的实施，经友好协商，达成如