承包工程的合同6篇.docx

承包工程的合同6篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：由于人力不可抗拒的原因而影响工程进度；甲方提出变更计划或变更施工图；甲方未按时供应合同规定的材料和设备；甲方未按时支付工程款项；由于其他原因致使工程不能按时完工。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。工程结算时，在合同总价基础上依据双方协商一致的调整事项进行结算。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良率XX%以上）。

2.验收标准按照国家或行业的现行质量检验评定标准执行。

第五条甲方责任

1.甲方负责办理有关建设手续，协调施工前的外部条件。

2.甲方负责提供设计资料及地质资料等，费用由甲方承担。

3.甲方负责及时供应材料、设备，如材料供应不足或未按时供应，由此造成的损失由甲方承担。

4.甲方应按时支付工程款项。

5.甲方应积极配合乙方施工，协调好各方面的关系。

6.甲方应组织好竣工验收工作。

第六条乙方责任

1.乙方应编制详细的施工方案和工艺，按照图纸、技术要求和施工方案进行施工，确保工程质量达到合同要求。

2.乙方应按时支付工人工资和材料款，确保工程进度。

3.乙方应严格遵守安全生产和文明施工规定，确保施工期间的安全和环保。

4.乙方应积极配合甲方的竣工验收工作，提供相关资料和人员。

5.乙方应负责对工程的保修工作，保修期为一年。在保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修。

6.乙方应积极配合甲方解决其他相关问题。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕后自动终止。

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。

4.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

第八条争议解决与管辖法院

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。

2.本合同签订地为：[合同签订地]。因此，在发生争议时，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，及时提供相关资料和证据。同时，双方也应尊重法院的判决结果，按照判决结果履行相关义务。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包工程，具体包括：

1.乙方负责购买工程所需的全部材料，并承担相应的运输费用。

2.乙方负责工程的施工，并承担相应的施工费用。

3.乙方在施工过程中，应遵守甲方的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。

三、工期要求

乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。具体工期要求如下：

1.工程开工时间：_________

2.工程竣工时间：_________

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范施工，确保工程质量符合以下标准：

1.工程质量应达到国家或行业的质量评价标准。

2.乙方应在施工过程中进行质量检查，确保施工质量符合要求。

3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或修改，乙方应承担相应的费