2024年建设工程施工合同书真题范本(二篇) .pdfVIP

2024年建设工程施工合同书通用范本

《建设工程施工合同书》

甲方：(单位或个人名称)

地址：

法定代表人(负责人)：

联系电话：

乙方：(单位或个人名称)

地址：

法定代表人(负责人)：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、

乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工事宜，达成以

下合同：

第一章总则

第一条合同目的

甲方将拟建工程委托乙方进行施工，乙方同意接受甲方的委托，

并按照本合同的约定完成建设工程施工任务。

第二条施工范围

甲方委托乙方承担的工程施工范围如下：

(详细列出工程施工的范围和具体任务)

第三条工程位置

第1页共8页

本工程位于：(具体地址)

第四条合同价款

根据双方协商，合同价款为人民币：(具体金额，大写)。

第五条工期

乙方承诺在合同签订之日起开始施工，并按照合同的约定，完成

工程施工任务。工期为：(具体天数)。

第二章甲方的权利和义务

第六条甲方的权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的质量、安全等要求进行施工

及交付工程。

2.甲方有权监督乙方的施工进度和施工质量，对乙方的违约行为

有权采取合法的追索和补救措施。

第七条甲方的义务

1.甲方应按照合同约定支付合同价款，并按工程进度支付工程

款。

2.甲方应向乙方提供工程施工所需的设计图纸、资料等。

第三章乙方的权利和义务

第八条乙方的权利

1.乙方有权按照合同约定的工程进度要求甲方提供资金及所需的

设计图纸、资料等。

第2页共8页

2.乙方有权按照设计图纸、合同及相关法律法规的要求进行施

工，并获得合理的施工条件。

第九条乙方的义务

1.乙方应按照合同约定的工程进度和施工要求进行施工，保证施

工质量符合相关标准和规定。

2.乙方应按照合同约定的工期完成工程施工任务。

第四章质量、验收和保修

第十条质量要求

乙方应按照甲方和相关法律法规的质量要求进行施工，确保工程

质量符合相关标准和规定。

第十一条验收

1.甲方有权委托第三方对工程进行验收，并向乙方出具验收报

告。

2.乙方应在收到验收报告后，及时整改并保证工程符合验收要

求。

第十二条保修

乙方应按照相关法律法规和合同约定，提供工程质量保修期，并

及时处理甲方提出的保修事项。

第五章违约责任

第十三条违约责任

第3页共8页

1.如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约

责任。

2.双方应友好协商解决争议，如协商不成，可依法向有关仲裁机

构申请仲裁。

第十四条合同解除

1.本合同自然解除或被法院宣告无效时，视为合同终止。

2.如一方违反合同约定且履行后仍不能达到合同目的的，对方有

权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

第六章其他

第十五条保密协议

甲、乙双方应对本合同内容及履行过程中获取的商业秘密和商业

信息承担保密义务。

第十六条争议解决方式

因履行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决，如协商

不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁。

第七章合同的生效和变更

第十七条合同的生效

本合同自双方签字盖章后生效，并具有合同法律效力。

第十八条合同的变更

1.本合同的变更必须经过双方协商一致，并按照法定程序和约定

要求进行变更。

第4页共8页

2.变更事项应以书面形式作为合同的附件，与