装饰安装施工合同7篇.docx

装饰安装施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的装饰安装施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模及范围：____________________

二、工期

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.工期顺延：因甲方原因影响开工或中途停工，工期可顺延。因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程进度过半，甲方支付乙方工程总价的XX%；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照设计图和相关规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

五、工程保修

1.保修范围：工程竣工验收后，乙方应对工程进行保修。保修期限为______年。

2.保修内容：因乙方施工质量问题导致的损坏或故障。

3.保修费用：保修期内，因乙方原因造成的返修费用由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金______元。

2.乙方未按约定工期完工的，每逾期一天，应向甲方支付工期延误违约金______元。

3.因乙方施工质量问题导致工程返修的，乙方应承担返修费用，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、其他事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同的生效及份数

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本装饰安装施工工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：装饰安装工作，包括但不限于门窗、吊顶、墙面涂料、地板铺设等。

4.工程期限：自合同签订之日起XX日历天完成。

二、合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币（大写）[合同总价汉字大写]圆整（￥[合同总价数字小写]元）。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程完工并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%；

（3）工程质保金为工程总价的XX%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方应支付乙方质保金。

三、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计图和相关国家规范进行施工，保证工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后XX日内组织验收，逾期则视为验收合格。

3.验收标准：按照国家标准《建筑装饰工程施工及验收规范》及相关施工规范执行。

四、工程期限及违约责任

1.乙方必须按照合同约定的工期完工，如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付甲方合同总价XX%的违约金。

2.若因甲方原因（如设计变更、工程款支付延误等）导致工期延误，工期相应顺延。

五、保修及售后服务

1.乙方对工程实行保修服务，保修期为一年。保修期内，因乙方施工质量问题