设计项目安全管理协议.docxVIP

设计项目安全管理协议

甲方（建设单位）：________________________

乙方（设计单位）：________________________

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规，为明确双方在工程设计阶段的安全生产责任，确保设计符合安全规范，经双方协商一致，签订本协议：

一、甲方安全责任

1.资料提供：向乙方提供施工现场及周边环境的详细资料（包括地质、水文、地下管线、周边建构筑物等），确保资料真实、准确、完整。

2.安全要求告知：明确项目安全目标（如抗震、防火、结构安全等），提出设计中的安全防护需求（如高危工艺、特殊结构的安全措施）。

3.设计审核：组织专家对乙方提交的设计文件进行安全合规性审查，提出修改意见并监督落实。

4.安全交底组织：在施工前组织乙方参与安全技术交底，向施工单位说明设计意图及安全注意事项。

二、乙方安全责任

1.合规设计：

设计文件符合国家、行业安全标准（如《建筑结构荷载规范》《建筑抗震设计规范》等），满足安全生产要求。

对涉及施工安全的重点部位（如深基坑、高支模、起重吊装等），在设计文件中注明安全技术措施和防护要求。

2.风险预判：

对施工过程中可能存在的安全风险（如结构稳定性、临时支撑需求等）进行预判，提出预防措施。

参与危险性较大的分部分项工程（如超限高大模板、地下暗挖工程）的安全专项施工方案论证。

3.变更管理：

设计变更涉及安全标准调整的，须重新进行安全合规性审查，并书面通知甲方及相关单位。

4.现场服务：

按甲方要求参与施工现场安全检查，对施工中发现的设计安全问题（如与现场不符的隐患）及时提出整改建议。

三、安全目标

1.设计文件安全合规率100%，无违反强制性安全标准条款。

2.施工安全风险预判覆盖率100%，高危环节设计防护措施完整率100%。

四、安全管理措施

1.设计交底：

乙方须在设计文件交付后，向甲方、施工单位、监理单位进行安全技术交底，形成书面记录并签字确认。

2.专家论证：

对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方须参与专家论证会，提供设计依据和安全技术说明。

3.变更控制：

设计变更须经甲方、乙方及原审查机构（如需）共同确认安全合规性，方可实施。

4.档案管理：

乙方留存设计安全计算书、风险分析报告、交底记录等文件，供甲方及监管部门查阅。

五、事故责任划分

1.乙方责任事故：

因设计文件不符合安全规范或遗漏安全措施导致施工安全事故的，乙方承担主要责任，负责赔偿损失并承担相应法律责任。

2.甲方责任事故：

因甲方提供虚假资料或强行要求违反安全标准设计导致事故的，甲方承担全部责任。

3.共同责任事故：

双方过错导致的事故，按责任比例分担损失。

六、违约责任

1.乙方违约：

设计文件违反安全强制性标准的，乙方须无偿修改；造成损失的，按合同约定赔偿（建议约定违约金：设计费的5%-10%）。

未按要求参与安全论证或交底的，甲方有权扣除服务费用（如5000-10000元/次）。

2.甲方违约：

未提供完整资料或干预合规设计的，乙方有权暂停设计工作，甲方承担工期延误责任。

七、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且无设计遗留安全问题后终止。

2.协议未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地仲裁委员会仲裁（或人民法院诉讼）。

3.本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：__________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：__________

日期：____年____月____日