2025版建筑施工合同通用条款19条索赔.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版建筑施工合同通用条款19条索赔

本合同目录一览

1.索赔的一般原则

1.1索赔的定义

1.2索赔的条件

1.3索赔的时效

1.4索赔的程序

2.索赔的原因

2.1不可抗力事件

2.2设计变更

2.3材料供应问题

2.4施工过程中出现的问题

3.索赔的计算方法

3.1直接费用索赔

3.2间接费用索赔

3.3利润损失索赔

3.4工期延误索赔

4.索赔的审批流程

4.1索赔的提交

4.2索赔的审查

4.3索赔的批准

4.4索赔的支付

5.索赔的争议解决

5.1争议的提起

5.2争议的调解

5.3争议的仲裁

5.4争议的诉讼

6.索赔的记录与档案管理

6.1索赔的记录

6.2索赔的档案管理

6.3索赔的归档

7.索赔的保密条款

7.1保密义务

7.2保密信息的范围

7.3保密责任的承担

8.索赔的解除

8.1索赔的解除条件

8.2索赔的解除程序

8.3索赔的解除后果

9.索赔的终止

9.1索赔的终止条件

9.2索赔的终止程序

9.3索赔的终止后果

10.索赔的追偿

10.1追偿的定义

10.2追偿的条件

10.3追偿的程序

10.4追偿的后果

11.索赔的税务处理

11.1索赔的税收规定

11.2索赔的税收计算

11.3索赔的税收申报

12.索赔的法律适用

12.1合同适用的法律

12.2索赔争议的法律适用

12.3索赔的法律解释

13.索赔的合同变更

13.1合同变更的定义

13.2合同变更的条件

13.3合同变更的程序

13.4合同变更的后果

14.索赔的其他规定

14.1索赔的附加条款

14.2索赔的特殊条款

14.3索赔的补充条款

第一部分：合同如下：

1.索赔的一般原则

1.1索赔的定义

本合同所称索赔，是指因不可抗力事件、设计变更、材料供应问题或施工过程中出现的问题，导致承包人实际发生的费用增加或工期延误，承包人向发包人提出的补偿要求。

1.2索赔的条件

（1）承包人已按照合同约定履行了相应的义务；

（2）索赔事件发生在合同履行期间；

（3）索赔事件属于合同约定的索赔范围；

（4）承包人已按照合同约定提交了索赔申请及有关证明材料。

1.3索赔的时效

索赔的提出应自承包人发现索赔事件之日起十个工作日内，向发包人提交索赔申请。超过时效的索赔，发包人有权不予受理。

1.4索赔的程序

索赔的程序如下：

（1）承包人提交索赔申请及有关证明材料；

（2）发包人审查索赔申请及证明材料；

（3）双方协商确定索赔金额；

（4）发包人批准索赔并支付索赔款项。

2.索赔的原因

2.1不可抗力事件

不可抗力事件是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行成本增加的事件。

2.2设计变更

设计变更是指发包人在合同履行过程中，因设计原因对原设计进行修改，导致承包人实际发生的费用增加或工期延误。

2.3材料供应问题

材料供应问题是指因材料供应商原因，导致材料质量不合格、供应不及时或供应数量不足，影响施工进度和质量。

2.4施工过程中出现的问题

施工过程中出现的问题是指因施工原因，导致实际发生的费用增加或工期延误。

3.索赔的计算方法

3.1直接费用索赔

直接费用索赔包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、设备租赁费等。

3.2间接费用索赔

间接费用索赔包括但不限于管理费、利润损失、工期延误损失等。

3.3利润损失索赔

利润损失索赔是指因索赔事件导致承包人利润减少的补偿。

3.4工期延误索赔

工期延误索赔是指因索赔事件导致承包人工期延误的补偿。

4.索赔的审批流程

4.1索赔的提交

承包人应在索赔事件发生后十个工作日内，向发包人提交索赔申请。

4.2索赔的审查

发包人应在收到索赔申请后五个工作日内，对索赔申请及证明材料进行审查。

4.3索赔的批准

经审查，发包人认为索赔申请及证明材料符合合同约定的，应在五个工作日内批准索赔。

4.4索赔的支付

经批准的索赔，发包人应在十个工作日内支付索赔款项。

5.索赔的争议解决

5.1争议的提起

双方对索赔发生争议时，任何一方均可向合同约定的争议解决机构提起争议。

5.2争议的调解

争议解决机构应对争议进行调解，调解不成的，双方可申请仲裁或诉讼。

5.3争议的仲裁

双方可约定将争议提交仲裁委员会仲裁。

5.4争议的诉讼

双方可约定将争议提交人民法院诉讼。

6.索赔的记录与档案管理