人员施工合同9篇.docx

人员施工合同9篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方工程的施工人员雇佣事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工开始日期：_________

2.施工结束日期：_________

3.如有变更，双方应签订书面补充协议。

三、施工内容

1.乙方应按照甲方的施工设计、技术要求及施工进度计划进行施工。

2.乙方应确保施工质量符合甲方要求，并接受甲方的质量监督。

3.乙方在施工过程中，应遵守安全操作规程，确保施工人员的安全。

4.乙方在施工过程中，应妥善保护甲方的设备、材料，如有损坏，应承担相应的赔偿责任。

5.乙方应确保施工场地的环境卫生，保持施工场地的整洁。

四、报酬与支付

1.甲方应按照合同约定向乙方支付报酬。

2.报酬支付方式为：_________（如按进度支付、按完成工程量支付等）。

3.具体支付时间、金额及方式如下：_________。

4.如甲方未按时支付报酬，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.甲方未按时支付报酬的，应承担相应的违约责任，支付违约金或赔偿损失。

2.乙方未按时完成施工任务的，应承担相应的违约责任，支付违约金或赔偿损失。

3.甲方要求乙方承担违约责任时，应提供充分的证据。

4.双方应共同遵守合同约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规，提供充分的证据材料。

3.判决生效前，双方应继续履行合同义务。判决生效时，双方应执行判决结果。如因判决结果导致合同无法继续履行的，双方应协商解除或变更合同。

4.在争议解决期间，双方应确保施工场地的安全、环境卫生及设备的完好。如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。

七、合同变更与解除

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同工期自__________年__________月__________日开始实施，至__________年__________月__________日结束，实施周期__________天。

2.如有特殊情况，双方协商工期顺延。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币__________元（￥__________元）。

2.支付方式：__________。

3.支付时间：__________。

第四条甲方责任

1.甲方需按时支付工程款，并确保施工过程中的必要支持和协助。

2.甲方需确保施工场地的顺利进行，并提供必要的设备和材料。

3.甲方需对乙方施工人员进行必要的培训和教育，确保施工质量和安全。

4.甲方需按照合同约定及时验收工程，并确保验收结果的公正性和准确性。

5.甲方需遵守相关法律法规和规定，确保施工过程的合法性和合规性。

第五条乙方责任

1.乙方需按照合同约定进行工程施工，并确保施工质量和安全。

2.乙方需按时完成分配的任务，并确保施工进度符合甲方要求。

3.乙方需遵守相关法律法规和规定，确保施工过程的合法性和合规性。

4.乙方需积极配合甲方的管理和指导，确保施工工作的顺利进行。

5.乙方需爱护甲方的设备和材料，确保资源的节约和合理利用。

第六条验收与结算

1.验收标准和方法：__________。

2.结算方式：__________。

3.