2025版办公楼建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版办公楼建设工程施工合同

本合同目录一览

1.合同双方的基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人

1.3双方注册地址

1.4双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程工期

3.工程质量要求

3.1质量标准

3.2质量检验

3.3质量保修

4.工程进度

4.1进度计划

4.2进度调整

4.3进度验收

5.合同价款及支付方式

5.1工程价款

5.2工程款支付方式

5.3工程款支付节点

6.合同工期及延误责任

6.1工期规定

6.2工期延误原因及责任

6.3工期延误处理

7.设计变更及费用调整

7.1设计变更程序

7.2设计变更费用

7.3设计变更实施

8.材料供应

8.1材料采购方式

8.2材料质量要求

8.3材料供应责任

9.施工安全与环境保护

9.1施工安全责任

9.2环境保护要求

9.3安全生产事故处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决期限

11.合同解除及终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除或终止的程序

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同解除或终止的程序

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方的基本信息

1.1双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2双方法定代表人

甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3双方注册地址

甲方注册地址：[甲方注册地址]

乙方注册地址：[乙方注册地址]

1.4双方联系方式

甲方联系方式：[甲方联系电话]

乙方联系方式：[乙方联系电话]

2.工程概况

2.1工程名称

[办公楼建设工程名称]

2.2工程地点

[办公楼建设工程地点]

2.3工程规模

[办公楼建设工程规模，如：建筑面积、层数等]

2.4工程工期

[办公楼建设工程工期，如：自合同生效之日起至[竣工日期]止]

3.工程质量要求

3.1质量标准

[按照国家现行建筑工程质量标准及设计文件要求执行]

3.2质量检验

[工程各阶段质量检验由甲方组织，乙方配合]

3.3质量保修

[工程完工后，乙方提供[保修期限]内的质量保修服务]

4.工程进度

4.1进度计划

[详细列出工程各阶段的时间节点及对应工作内容]

4.2进度调整

[因不可抗力或甲方原因导致进度延误，经双方协商一致后可调整进度计划]

4.3进度验收

[工程各阶段完成后，由甲方组织验收，乙方配合]

5.合同价款及支付方式

5.1工程价款

[详细列出工程量清单及对应单价，计算总价款]

5.2工程款支付方式

[按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由双方协商确定]

5.3工程款支付节点

[列出各支付节点的工程进度及对应金额]

6.合同工期及延误责任

6.1工期规定

[合同工期自合同生效之日起至[竣工日期]止]

6.2工期延误原因及责任

[因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任；因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任]

6.3工期延误处理

[工期延误时，双方应协商解决，必要时可申请仲裁或诉讼]

8.材料供应

8.1材料采购方式

[甲方负责材料采购，乙方提供材料清单及质量要求]

8.2材料质量要求

[所有材料应符合国家相关质量标准，并附有合格证明]

8.3材料供应责任

[乙方应在甲方指定的时间内将材料送达工地，并保证材料质量符合合同要求]

9.施工安全与环境保护

9.1施工安全责任

[乙方负责施工过程中的安全工作，确保施工人员的人身安全]

9.2环境保护要求

[乙方应遵守国家有关环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响]

9.3安全生产事故处理

[发生安全生产事故时，乙方应立即采取措施，并配合甲方进行处理]

10.争议解决

10.1争议解决方式

[双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议]

10.2争议解决机构

[协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼]

10.3争议解决期限

[争议解决期限自争议发生之日起[天数]内]

11.合同解除及终止

11.1合同解除条件

11.