房屋装修瓦工施工合同范本(2025年).docx

房屋装修瓦工施工合同范本(2025年)

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

一、工程内容

1.1施工方应按照业主的要求，对工程进行装修瓦工施工，包括但不限于墙面抹灰、地面铺砖、卫生间防水、厨房墙地砖铺设等工程。

1.2施工方应在合同约定的工期内完成工程施工，确保工程质量符合国家相关标准和业主的要求。

二、工程质量

2.1施工方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。

2.2施工方应对施工过程中出现的问题及时与业主沟通，确保工程顺利进行。

2.3工程竣工后，施工方应提供完整的验收资料，包括施工图纸、施工记录、材料合格证等。

2.4工程竣工后，业主有权对工程进行验收，验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改。

三、工程进度

3.1施工方应按照双方约定的工期完成工程施工，如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。

3.2施工方应在每个施工阶段向业主报告工程进度，确保业主了解工程进展。

四、工程款项

4.1双方同意，工程款项按照工程进度分期支付。

4.2业主应在施工方完成相应工程后支付相应款项，支付款项后，施工方应向业主提供相应的付款凭证。

4.3施工方应按照国家相关法律法规和行业规范，合理使用工程款项。

五、违约责任

5.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。

5.2施工方如未按照约定工期完成工程施工，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×0.1%。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（业主）：

乙方（施工方）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.材料合格证书

4.施工记录

5.验收资料

6.付款凭证

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定工期完成工程施工，视为违约。

2.施工方未按照国家相关标准和行业规范进行施工，视为违约。

3.施工方未按照约定用途使用工程款项，视为违约。

4.业主未按照约定支付工程款项，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：指拥有房屋所有权并计划进行装修的一方。

2.乙方（施工方）：指承担房屋装修施工任务的一方。

3.工期：指双方约定的完成工程施工的时间。

4.工程质量：指工程施工符合国家相关标准和业主要求的情况。

5.违约金：指一方违约时向另一方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方加强沟通，施工方合理调整施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：

解决办法：施工方及时整改，重新验收，直至满足业主要求。

3.工程款项支付：

解决办法：双方按照约定履行支付义务，提供付款凭证。

4.合同争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于房屋装修过程中的瓦工施工。

2.适用于双方对工程质量、进度、款项有明确约定的情况。

3.适用于需要双方共同履行合同义务，确保工程顺利进行的情形。

4.适用于双方在合同履行过程中可能发生争议，需要明确违约行为及解决办法的场景。