2024施工劳务协议合同范本：光伏电站建设3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024施工劳务协议合同范本：光伏电站建设

本合同目录一览

1.合同订立依据及适用范围

2.双方基本信息

3.项目概况

4.工程内容与范围

5.工程进度与工期

6.工程质量要求与标准

7.工程款支付方式及时间

8.风险责任及事故处理

9.保密条款

10.合同变更与解除

11.违约责任

12.争议解决方式

13.合同生效及终止

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据及适用范围

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律法规和政策制定。

1.2本合同适用于2024年度光伏电站建设项目，包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、支架系统安装、接地系统安装等工程内容。

第二条双方基本信息

2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]

2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]

2.3甲方联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]

2.4乙方联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]

第三条项目概况

3.1项目名称：[项目名称]

3.2项目地点：[项目地址]

3.3项目规模：[项目规模]

3.4项目总投资：[总投资额]

3.5项目工期：自合同签订之日起[工期天数]内完成。

第四条工程内容与范围

4.1

工程内容包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、支架系统安装、接地系统安装等。

4.2工程范围：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单执行。

第五条工程进度与工期

5.1工程进度：按照甲方提供的施工进度计划执行，具体进度安排见附件。

5.2工期延误：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付[延误费用]作为违约金。

第六条工程质量要求与标准

6.1工程质量：按照国家标准《光伏发电工程施工及验收规范》执行。

6.2质量验收：甲方有权对工程进行质量验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。

第七条工程款支付方式及时间

7.1工程款支付：本合同工程款采用分期支付方式。

7.2首付款：合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方提交相关手续，甲方在收到手续后5个工作日内支付首付款总额的[首付款比例]%。

7.3进度款：按照工程进度，每完成一定比例的工程量，乙方应向甲方提交相关手续，甲方在收到手续后5个工作日内支付进度款。

7.4结算款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告及相关手续，甲方在收到手续后5个工作日内支付结算款。

7.5逾期付款：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

第八条风险责任及事故处理

8.1双方应共同承担因不可抗力导致的项目延误、损失等风险。

8.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。

8.3发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。

8.4因不可抗力导致工程延误，工期相应顺延，不视为乙方违约。

8.5发生事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方及相关部门。

8.6事故责任判定及赔偿按照国家相关法律法规和事故调查结论执行。

第九条保密条款

9.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。

9.2

未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露合同内容或项目信息。

9.3保密义务在本合同终止后仍然有效，保密期限为合同终止后[保密期限]年。

第十条合同变更与解除

10.1合同变更：任何一方要求变更合同内容，应书面提出，经双方协商一致后签订补充协议。

10.2.1甲方未能按照合同约定支付工程款；

10.2.2乙方严重违反合同约定，经甲方催告后仍未改正；

10.2.3因不可抗力导致合同无法履行；

10.2.4合同约定的其他解除条件。

第十一条违约责任

11.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

11.2违约金的具体数额由双方在合同中约定，或根据违约情况由法院或仲裁机构判决。

11.3违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失。

第十二条争议解决方式

12.1双方发生争议，应通过友好协商解决。

12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

第十三条合同生效及终止

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

第十四条其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具