空白劳务分包合同2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

1.3监理方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1分包工作范围

3.2分包工作质量要求

3.3分包工作进度要求

4.劳务分包价格及支付方式

4.1分包价格

4.2支付方式

4.3付款时间

5.合同工期及延期

5.1合同工期

5.2工期延误责任

5.3延期处理

6.材料供应及管理

6.1材料供应

6.2材料管理

6.3材料费用

7.工程验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收不合格处理

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.其他约定事项

13.1不可抗力

13.2通知与送达

13.3合同附件

14.合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方地址：

1.1.3分包方法定代表人：

1.1.4分包方联系方式：

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方地址：

1.2.3总包方法定代表人：

1.2.4总包方联系方式：

1.3监理方基本信息

1.3.1监理方名称：

1.3.2监理方地址：

1.3.3监理方法定代表人：

1.3.4监理方联系方式：

2.项目概况

2.1项目名称：工程项目

2.2项目地点：市区街道

2.3项目规模：总建筑面积平方米，建筑层数层

2.4项目工期：自合同签订之日起个月内完成

3.劳务分包内容

3.1分包工作范围：包括但不限于土建施工、装饰装修、设备安装等

3.2分包工作质量要求：按照国家及地方相关标准和规范执行，确保工程质量达到合格标准

3.3分包工作进度要求：按照项目总进度计划，确保各阶段工作按时完成

4.劳务分包价格及支付方式

4.1分包价格：根据工程量清单及市场价格，总价为人民币万元整

4.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

4.2.1预付款：合同签订后天内支付合同总价%

4.2.2进度款：每完成%工程量后支付，累计支付%

4.2.3结算款：工程验收合格后天内支付剩余%

5.合同工期及延期

5.1合同工期：自合同签订之日起个月内完成

5.2工期延误责任：因分包方原因导致工期延误的，每延误一天，应支付合同总价%的违约金

5.3延期处理：因不可抗力导致工期延误的，经双方协商后，可适当延长工期

6.材料供应及管理

6.1材料供应：由总包方统一采购，分包方负责现场管理及施工

6.2材料管理：按照国家和地方相关法律法规及项目要求，对材料进行妥善保管

6.3材料费用：材料费用包含在合同总价中，由总包方承担

7.工程验收

7.1验收标准：按照国家及地方相关标准和规范执行，确保工程质量达到合格标准

7.2验收程序：由监理方组织，总包方、分包方共同参与

7.3验收不合格处理：如验收不合格，由分包方负责整改，整改费用由分包方承担

8.保密条款

8.1保密内容：包括但不限于项目的技术资料、商业秘密、财务信息等

8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年

8.3违约责任：任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失

9.争议解决

9.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

9.2争议解决机构：仲裁委员会

9.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于未按时完成工作、质量不符合要求、违反保密条款等

10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际情况及合同约定进行计算

11.合同解除

11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等

1