原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
工程施工合同的索赔(2025版)
本合同目录一览
1.索赔的适用范围
1.1索赔的定义
1.2索赔的适用条件
1.3索赔的种类
2.索赔的提出与受理
2.1索赔的提出时间
2.2索赔的提出方式
2.3索赔的受理程序
3.索赔的证据要求
3.1证据的种类
3.2证据的收集与保存
3.3证据的鉴定与审核
4.索赔的计算与评估
4.1索赔的计算方法
4.2索赔的评估标准
4.3索赔的调整因素
5.索赔的解决方式
5.1索赔的协商解决
5.2索赔的调解解决
5.3索赔的仲裁解决
5.4索赔的诉讼解决
6.索赔的处理期限
6.1索赔的受理期限
6.2索赔的审查期限
6.3索赔的解决期限
7.索赔的费用承担
7.1索赔费用的承担原则
7.2索赔费用的计算方法
7.3索赔费用的支付方式
8.索赔的争议处理
8.1争议的处理程序
8.2争议的解决方式
8.3争议的解决期限
9.索赔的保密与保密义务
9.1保密的定义
9.2保密的内容
9.3保密的义务
10.索赔的解除与终止
10.1索赔的解除条件
10.2索赔的终止条件
10.3索赔解除与终止的程序
11.索赔的违约责任
11.1违约责任的承担
11.2违约责任的计算
11.3违约责任的追偿
12.索赔的其他规定
12.1索赔的生效条件
12.2索赔的变更与解除
12.3索赔的争议解决方式
13.合同的解除与终止
13.1合同解除的条件
13.2合同终止的条件
13.3合同解除与终止的程序
14.合同的生效、变更、解除与终止的生效日期
第一部分：合同如下：
1.索赔的适用范围
1.1索赔的定义
（1）发包人未按合同约定提供施工条件；
（2）发包人未按合同约定支付工程款；
（3）因设计变更或工程量清单调整导致工程量增加；
（4）不可抗力事件；
（5）其他依法应当索赔的情形。
1.2索赔的适用条件
（1）索赔事件已实际发生；
（2）索赔事件已造成承包人经济损失；
（3）承包人已按照合同约定采取有效措施，尽量减少损失；
（4）承包人已按照合同约定的时间和程序提出索赔。
1.3索赔的种类
（1）工期索赔；
（2）费用索赔；
（3）质量索赔；
（4）其他索赔。
2.索赔的提出与受理
2.1索赔的提出时间
承包人应在索赔事件发生后28天内向发包人提出索赔申请。
2.2索赔的提出方式
承包人应以书面形式向发包人提出索赔申请，并附上相关证据材料。
2.3索赔的受理程序
发包人收到索赔申请后，应在7天内予以受理，并在接到索赔申请之日起30天内作出答复。
3.索赔的证据要求
3.1证据的种类
（1）合同文件；
（2）设计变更通知；
（3）工程量清单；
（4）施工记录；
（5）相关照片、视频等视听资料；
（6）其他相关证据。
3.2证据的收集与保存
承包人应负责收集和保存索赔证据，确保证据的完整性和真实性。
3.3证据的鉴定与审核
发包人有权对索赔证据进行鉴定和审核，以确保索赔的合法性和合理性。
4.索赔的计算与评估
4.1索赔的计算方法
（1）工期索赔：根据合同约定的工期和实际工期，计算工期损失；
（2）费用索赔：根据实际发生的费用和合同约定的费用，计算费用损失；
（3）质量索赔：根据质量损失的程度和合同约定的赔偿标准，计算质量损失赔偿。
4.2索赔的评估标准
（1）索赔事件的真实性；
（2）索赔原因的合理性；
（3）索赔证据的充分性；
（4）索赔计算方法的准确性。
4.3索赔的调整因素
（1）不可抗力事件的影响；
（2）市场价格波动；
（3）合同约定的影响；
（4）其他相关因素。
5.索赔的解决方式
5.1索赔的协商解决
承包人与发包人应友好协商解决索赔问题。
5.2索赔的调解解决
如协商不成，双方可申请第三方调解。
5.3索赔的仲裁解决
如调解不成，双方可提交仲裁委员会仲裁。
5.4索赔的诉讼解决
如仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。
6.索赔的处理期限
6.1索赔的受理期限
发包人应在接到索赔申请之日起7天内予以受理。
6.2索赔的审查期限
发包人应在接到索赔申请之日起30天内完成审查。
6.3索赔的解决期限
索赔解决期限自索赔申请受理之日起计算，最长不超过60天。
8.索赔的争议处理
8.1争议的处理程序
如索赔解决过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
文档评论（0）