建设工程质量管理协议书.docVIP

建设工程质量管理协议书

合同编号：__________

《建设工程质量管理协议书》

一、总则

1.1协议目的

本协议旨在明确建设工程各方在质量管理方面的权利和义务，保证建设工程的质量符合相关标准和要求，保障工程的安全、可靠和耐久性。

1.2适用范围

本协议适用于[具体建设工程名称]的设计、施工、监理等全过程质量管理。

1.3定义与解释

在本协议中，以下术语具有特定的含义：

“建设工程”：指本协议所涉及的具体工程项目，包括土建工程、安装工程等。

“发包人”：指委托进行建设工程的单位或个人。

“承包人”：指承担建设工程设计、施工、监理等任务的单位或个人。

“质量标准”：指国家和行业规定的建设工程质量标准，以及双方约定的特殊质量要求。

“质量检验”：指对建设工程质量进行检测、评估和验收的活动。

二、工程质量标准

2.1国家标准与行业标准

建设工程应符合国家和行业规定的相关质量标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。

2.2特殊质量要求

双方可根据工程的特点和需要，约定特殊的质量要求，如抗震设防要求、环保要求等。这些特殊质量要求应在合同中明确规定，并作为工程质量检验的依据。

2.3质量检验标准

质量检验应按照国家和行业规定的标准进行，同时应结合双方约定的特殊质量要求。检验方法、检验频率和检验指标等应在合同中明确规定，以保证检验结果的准确性和可靠性。

三、双方权利与义务

3.1发包人权利与义务

发包人有权要求承包人按照合同约定的质量标准进行设计、施工和监理，并有权对工程质量进行监督和检查。

发包人应按照合同约定的时间和方式支付工程款项，为承包人提供必要的施工条件和协助。

发包人应及时组织工程验收，对验收中发觉的质量问题应要求承包人进行整改。

3.2承包人权利与义务

承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款项，并有权要求发包人提供必要的施工条件和协助。

承包人应按照合同约定的质量标准进行设计、施工和监理，保证工程质量符合要求。承包人应建立健全质量保证体系，加强质量管理，对工程质量负责。

承包人应接受发包人、监理单位和质量监督机构的监督和检查，对发觉的质量问题应及时整改。

四、工程质量保证

4.1质量保证期

根据国家和行业规定，本工程的质量保证期为[具体质量保证期时长]。在质量保证期内，承包人应负责对工程质量问题进行免费维修和整改。

4.2质量保证措施

承包人应采取以下质量保证措施，保证工程质量符合要求：

建立健全质量管理制度，加强质量管理培训，提高员工的质量意识。

严格按照设计文件和施工规范进行施工，加强施工过程控制，保证施工质量。

对原材料、构配件和设备进行严格检验，保证其质量符合要求。

加强对隐蔽工程的验收和记录，保证隐蔽工程质量符合要求。

4.3质量缺陷修复

在质量保证期内，如发觉工程存在质量缺陷，承包人应及时进行修复。承包人应在接到发包人通知后的[具体修复时限]内完成修复工作，并经发包人验收合格后方可交付使用。如承包人未能在规定的时限内完成修复工作，发包人有权委托第三方进行修复，所需费用由承包人承担。

五、质量监督与检查

5.1监督机构与检查方式

本工程的质量监督机构为[具体质量监督机构名称]，监督机构有权对工程质量进行监督检查。发包人、监理单位和承包人应积极配合质量监督机构的工作，提供必要的资料和协助。

质量检查方式包括日常检查、专项检查和竣工验收等。日常检查由发包人、监理单位或质量监督机构组织进行，专项检查由发包人或监理单位根据工程需要组织进行，竣工验收由发包人组织进行。

5.2检查频率与内容

日常检查的频率应根据工程的进展情况确定，一般不少于每月一次。专项检查的频率应根据工程的特点和需要确定，一般不少于每季度一次。竣工验收的检查内容包括工程质量是否符合合同约定的质量标准、工程资料是否齐全等。

5.3整改要求与时限

对质量监督机构、发包人或监理单位提出的质量问题，承包人应及时进行整改。整改要求应明确整改措施、整改期限和责任人等。承包人应在规定的时限内完成整改工作，并经发包人或监理单位验收合格后方可继续施工。如承包人未能在规定的时限内完成整改工作，发包人有权采取相应的措施，如暂停支付工程款项、解除合同等。

六、质量争议解决

6.1争议解决方式

如双方在工程质量方面发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2仲裁或诉讼管辖

本协议的仲裁或诉讼管辖地为[具体仲裁或诉讼管辖地]。

七、违约责任

7.1发包人违约责任

发包人未按照合同约定支付工程款项的，应按照逾期金额的[具体违约金比例]向承包人支付违约金。如逾期支付超过[具体逾期时长]，承包人有权暂停施工，并有权要求发包人赔偿因此造成的损失。

发包