简单工程承包合同书协议书书范本2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

简单工程承包合同书协议书书范本2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.承包方信息

1.2.业主方信息

2.工程概况

2.1.工程名称

2.2.工程地点

2.3.工程规模

2.4.工程工期

3.工程范围及内容

3.1.工程主要范围

3.2.工程具体内容

4.工程质量要求

4.1.工程质量标准

4.2.质量检验与验收

5.工程价格及支付方式

5.1.工程总价

5.2.工程付款方式

5.3.付款进度

6.合同工期及延误责任

6.1.合同工期

6.2.工期延误责任

7.工程变更及调整

7.1.工程变更程序

7.2.工程变更费用

8.争议解决

8.1.争议解决方式

8.2.争议解决期限

9.违约责任

9.1.承包方违约责任

9.2.业主方违约责任

10.合同解除及终止

10.1.合同解除条件

10.2.合同终止条件

11.合同生效及期限

11.1.合同生效条件

11.2.合同期限

12.附件及补充协议

12.1.附件一：工程量清单

12.2.附件二：工程进度计划

12.3.补充协议

13.合同签署及生效

13.1.合同签署

13.2.合同生效

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.承包方信息

1.1.1.承包方名称

1.1.2.承包方法定代表人

1.1.3.承包方住所地

1.1.4.承包方联系方式

1.2.业主方信息

1.2.1.业主方名称

1.2.2.业主方法定代表人

1.2.3.业主方住所地

1.2.4.业主方联系方式

2.工程概况

2.1.工程名称：小区绿化及景观改造工程

2.2.工程地点：市区小区

2.3.工程规模：占地面积约平方米，绿化面积约平方米

2.4.工程工期：自合同签订之日起，个月内完成

3.工程范围及内容

3.1.工程主要范围：小区内绿化、景观、道路、照明、排水等设施的改造与建设

3.2.工程具体内容：

3.2.1.绿化：种植乔木、灌木、花卉等，进行修剪、浇水、施肥等养护工作

3.2.2.景观：建设景观亭、座椅、花坛等设施，打造小区景观

3.2.3.道路：铺设人行道、车行道，设置道路标线、照明设施

3.2.4.照明：安装小区内照明设施，确保夜间照明

3.2.5.排水：改造小区排水系统，确保排水畅通

4.工程质量要求

4.1.工程质量标准：符合国家及行业相关标准

4.2.质量检验与验收：

4.2.1.承包方应按照工程进度进行自检，确保工程质量

4.2.2.业主方有权对工程质量进行监督和验收，验收合格后方可支付工程款

5.工程价格及支付方式

5.1.工程总价：人民币万元整

5.2.工程付款方式：

5.2.1.合同签订后，业主方支付合同总价%作为预付款

5.2.2.工程进度达到%时，业主方支付%

5.2.3.工程完工并验收合格后，业主方支付%

5.2.4.剩余%作为质保金，质保期自验收合格之日起个月

6.合同工期及延误责任

6.1.合同工期：自合同签订之日起，个月内完成

6.2.工期延误责任：

6.2.1.因承包方原因造成工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付元人民币的违约金

6.2.2.因业主方原因造成工期延误，工期相应顺延，承包方有权要求业主方支付相应费用

7.工程变更及调整

7.1.工程变更程序：

7.1.1.业主方或承包方提出工程变更，应提前天向对方书面通知

7.1.2.双方应就工程变更进行协商，达成一致意见后，由承包方编制变更方案

7.1.3.变更方案经双方签字确认后，作为合同附件执行

7.2.工程变更费用：

7.2.1.工程变更造成的费用增加，由业主方承担

7.2.2.工程变更造成的费用减少，由承包方承担

8.争议解决

8.1.争议解决方式

8.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议

8.1.2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2.争议解决期限

8.2.1.双方应在争议发生后日内进行协商

8.2.2.若协商未果，任何一方有权在日内向人民法院提起诉讼

9.违约责任

9.1.承包方违约责任

9.1.1.若承包方未按合同约定完成工程，业主方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支