2025版零星小工程施工协议书书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版零星小工程施工协议书书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语

1.2通用定义

2.双方信息

2.1施工方信息

2.2业主方信息

3.工程概述

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程内容

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误及处理

5.工程质量与验收

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3质量保证

6.合同价格与支付

6.1合同价格

6.2支付方式

6.3支付时间

7.材料与设备

7.1材料供应

7.2设备租赁

7.3材料与设备验收

8.施工安全与环境保护

8.1施工安全措施

8.2环境保护要求

8.3事故处理

9.合同变更与终止

9.1合同变更程序

9.2合同终止条件

9.3合同终止后的处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

12.法律适用与管辖

12.1法律适用

12.2管辖法院

13.其他约定

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同附件

14.合同签署与生效

14.1合同签署

14.2合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同术语

1.1.1“施工方”指承担本工程建设的单位或个人。

1.1.2“业主方”指委托施工方进行工程建设的单位或个人。

1.1.3“工程”指本合同约定的施工项目。

1.1.4“合同”指本2025版零星小工程施工协议书。

1.2通用定义

1.2.1“零星小工程”指工程量较小、施工周期较短、技术要求不高的单项工程。

1.2.2“工期”指合同约定的工程完成时间。

1.2.3“质量标准”指国家或行业规定的施工质量标准。

2.双方信息

2.1施工方信息

2.1.1施工方名称：_________________

2.1.2法定代表人：_________________

2.1.3联系电话：_________________

2.1.4通讯地址：_________________

2.2业主方信息

2.2.1业主方名称：_________________

2.2.2法定代表人：_________________

2.2.3联系电话：_________________

2.2.4通讯地址：_________________

3.工程概述

3.1工程名称：_________________

3.2工程地点：_________________

3.3工程内容：主要包括_________________等施工内容。

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.1.1施工方应在合同签订后10个工作日内提交详细的工程进度计划。

4.1.2工程进度计划应包括各阶段施工内容、时间节点及质量标准。

4.2工期延误及处理

4.2.1因施工方原因导致工期延误的，每延误一日，应向业主方支付合同总价款的万分之五作为违约金。

4.2.2因业主方原因导致工期延误的，施工方有权要求顺延工期，并按实际延误天数调整工程进度计划。

5.工程质量与验收

5.1质量标准

5.1.1工程质量应达到国家或行业规定的质量标准。

5.1.2施工方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。

5.2验收程序

5.2.1工程施工完成后，施工方应组织自检，并向业主方提交验收申请。

5.2.2业主方应在收到验收申请后10个工作日内组织验收。

5.3质量保证

5.3.1施工方应提供工程保修服务，保修期为自工程验收合格之日起一年。

6.合同价格与支付